建设工程施工合同范本

《建设工程施工合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、建设工程施工合同范本　　依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。下面让我们一起通过以下的范本来了解一下。　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互利、公平、诚实信用的基础上，就晋安区鳝溪后溪新苑小区业委会要求中标工程量清单中除消防设备更换由乙方自行进行施工一事，达成一致意见，特签订本合同。　　第一条工程概况　　1、工程名称：晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程　　2、工程地

2、点：福州市晋安区鳝溪后溪新苑　　第二条承包范围　　1、按甲方(或业主)提供的晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程工程施工图纸，具体内容为：生活用水改造、下水道改造、景观灯改造、绿化改造、监控改造、电动门及楼宇对讲改造、保安室、宣传栏、电梯维修开通及图纸中所示其他内容。具体详见清单　　第三条承包方式(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。　　(二)结算办法：　　1、本合同价款采用　　2、工程量以甲方(或业主)提供的施工图、工程量清单为准，实际工程量按实际竣工工程量决算，单价执行报价书中单价。　　(三)合同文件组成

3、及解释顺序：　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：　　(1)本合同协议书　　(2)投标书及其附件　　(3)标准、规范及有关技术文件　　(4)图纸　　(5)工程量清单及招标文件　　(6)工程报价单　　第四条工期：按照中标合同书所罗列一致。　　工期自甲方(或业主)提供符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本合同约定的全部验收之日止。　　第五条工程质量及验收标准　　1、工程质量标准为政府部门组织验收的意见为准。如果验收不合格，乙方应自行整改到再次验收合格为止，在这其中甲方不承担任费用和责任，如果因此被扣除工程款

4、，甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除，(扣除金额中包含税费等一并由乙方支付)，乙方不得有任何意见并且自行承担责任，如果乙方没有整改或整改不到位，甲方有权自行整改，整改的费用由乙方工程款中扣除。　　2、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明，有关设计变更和技术交底及会议纪要，国家颁布现行的施工验收规范和有关法规、规定为准;　　第六条工程总价款及付款方式　　(一)工程总价款　　工程总价款为人民币(大写)：肆拾伍万元整元(小写：元)，按本合同约定的结算办法进行结算。工程由于是包干总价的模式，所以不

5、会进行工程增补。　　(二)付款方式　　根据主管部门付款方式进行，工程款到账后3个工作日之内按比例支付款项，乙方出据由晋安区鳝溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据，并注明工程款项及内容。　　第七条双方义务　　一、甲方(或业主)责任　　甲方(或业主)在开工前提供乙方施工图壹份，并组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。　　协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系，保证乙方的施工作业面。　　负责现场管理及工程质量等工作，合同期间若有变更，应及时通知乙方。只有项目负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。

6、　　二、乙方责任　　编制施工组织设计，并于开工前提供给甲方(或业主)审查，做好施工进度、材料进场等各项工作，主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。　　严格按照设计图纸施工，确保定位、放线正确无误，根据有关规程规范做好各工种、工序交接。　　保证质量与安全，做到文明施工，遵守甲方(或业主)及工地的各项规章制度，并承担与之相关的一切责任。　　在乙方未竣工验收前做好成品保护工作，期间若发生损坏，乙方自费予以修复。　　按甲方(或业主)要求和安装进度计划组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负

7、责的各项事宜。合同期间乙方如需变更该人选，应书面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。　　按甲方要求自行完成工程竣工图/竣工文件及验收文件，其中包括提供设备及材料的检测报告及合格证书等等。　　第八条违约责任　　1、甲方(或业主)逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1向乙方支付违约金。　　2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的(含分期预验收)，每逾期一日，按工程预算总价款的1向甲方(或业主)支付违约金。　　第九条竣工验收：采取分期完工预验收，全部完工终验收。　　1、工程具备竣工验收条件

8、，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方(或业主)提供完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图纸。　　2、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方(或业主)要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方(或业主)验收的日期。　　第十条争议的解决　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。　　第十二条其它　　1、本合