资源描述：
《建设工程施工合同纠纷案一审代理词》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、建设工程施工合同纠纷案一审代理词审判长、审判员：为中国A公司金建设集团有限公司（以下简称“A公司”）诉B研究设计院（以下简称“B研究院”）建设工程施工合同纠纷一案，安徽承义律师事务所依法接受B研究院的委托，指派我和鲍金桥律师担任其诉讼代理人，依法参加本案一审诉讼活动。针对A公司提出的诉讼请求及主张，B研究院依法提出了反诉，并履行了反诉举证责任。本案争议范围较大，涉案工程在境外，争议关系较为复杂，合议庭为此做出了大量、细致的工作：1、指导争议双方分别进行本诉举证与反诉举证；2、因本诉原告和反诉原告
2、追加、变更本诉请求和反诉请求，因此组织双方进行多次证据交换及质证；3、组织双方就工程款和其他资金收付往来进行财务对账；4、组织双方进行庭前协商调解，等等。在充分听取了争议双方的意见后，合议庭归纳了本案争议焦点：归纳本诉争议焦点：1、涉案造价或结算价分别是多少？B研究院已付款是多少？B研究院是否欠A公司工程款？如果欠，欠多少？欠付的工程款是否支付利息？如果支付利息，起算时间及利率？2、柏柏尔工程B研究院应否补偿电费及利息？3、19/19B研究院应否支付设备回运损失？拖欠砼泵车租金及违约金？4、B研
3、究院应否支付A公司对账差旅费？5、B研究院应否将阿特巴拉工程银行保函退还A公司？归纳反诉争议焦点：6、涉案工程是否逾期竣工？如果逾期，逾期多少？A公司如何承担违约金？如何计算？7、B研究院是否超付工程款？如果超付，超付多少？是否退还及承担利息？8、柏柏尔、阿特巴拉、粉磨站三项工程B研究院代购、垫付物资款分别是多少？9、A公司应否承担质量赔偿责任？10、A公司应否赔偿B研究院借用未还的物资款？11、A公司应否偿付B研究院建筑材料款及利息？12、A公司应否偿付B研究院垫付的机票款及利息？本代理人认为
4、，本案事实业已查明。争议双方分别签订的《建设工程施工合同》涵盖了柏柏尔、阿特巴拉、粉磨站三项土建施工工程，但是，A公司没有切实履行合同约定，严重逾期竣工造成B研究院遭受了巨大的经济损失。A公司且在本案诉讼请求及主张中，虚构事实、虚增索要款项及数额。B研究院提起的反诉，其反诉请求及主张均严格依据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定和本案合同约定，且证据确实充分。围绕合议庭归纳的上述争议焦点，本代理人发表以下代理意见：一、A公司虚构事实、虚增索要款项及数额，这部分的诉讼请求依法、依约不能成立，应予
5、驳回（一）关于A19/19公司本诉请求工程款84,672,063.05元（人民币，下同）1、A公司请求柏柏尔合同工程欠款29,126,634.17元。但是，该项工程应扣减汇率差异235,639.02元；应扣减抢工奖1,538,215.05元；应扣减甲供材3,803,065.16元，合计应扣减5,576,919.23元，该项工程未付工程款23,549,714.94元。2、A公司请求粉磨站工程欠款2,528,482.49元。但是，应扣减汇率差异857.88元，该项工程未付工程款2,527,624.6
6、1元。3、A公司请求阿特巴拉合同工程欠款53,016,946.39元。但是，该项工程应扣减汇率差21,772.70元；应扣减抢工奖1,580,279.12元；应扣减甲供材2,794,820.03元，合计应扣减4,396,871.85元，该项工程未付工程款48,620,074.54元。上述柏柏尔工程、粉磨站工程、阿特巴拉三项合同工程未付工程款应为74,697,414.09元。（二）关于A公司本诉请求柏柏尔项目发电费用补偿1,570,900.00元该项费用依据A公司于2009年3月10日向B研究院提
7、出的申请补偿及B研究院审定支付23万美元，并指定于工程决算中解决。但是，截至目前由于双方在决算中存在重大争议，该款项的支付条件没有成就，更未发生所谓利息偿付。（三）关于A公司本诉请求回运设备赔偿及砼泵车的租赁费用1、凡是A公司委托交付B研究院的回运设备，B研究院19/19均按照A公司提供并交付的回运设备清单载明的设备，履行了运输及支付运费的义务。清单之外的设备A公司并未委托、交付B研究院回运，且有证据证明A公司将其清单之外的设备部分转卖给业主、部分转场继续使用、部分就地变价处理，B研究院对此没有
8、约定和事实上的义务，不存在对其所有权项下的施工设备进行赔偿问题。已交运的回运设备，B研究院仅依约承担受托办理运输手续，A公司认为承运方承运时间过长而造成所谓损失，理应由收货人A公司向承运方交涉，与B研究院无关。2、砼泵车租赁不在本案合同关系范围，与本案无关。并且该项租赁费用已全部结清，A公司此项请求无事实根据，不能成立。3、A公司该项诉讼请求因无本金事实，当然不存在利息偿付问题。（四）关于A公司本诉请求赔偿其对账差旅费双方为处理本案合同履行事宜，均发生了各自对账差旅费，理应进入各自的经营成本，向
