钢结构工程施工合同

《钢结构工程施工合同 》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、钢结构工程施工合同　　钢结构工程施工合同需要明确相互权利与义务关系,那么签订钢结构工程施工合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的钢结构工程施工合同范文，欢迎参考阅读。　　钢结构工程施工合同范文1　　发包人(全称);(以下简称甲方)　　承包人(全称)：(以下简称乙方)　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：　　工程地点：　　建设面积：约4500㎡　　二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内

2、容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。　　三、承包方式：包工包料　　四、合同工期　　进场安装日期：20xx年5月20日　　安装竣工日期：20xx年5月30日　　合同工期日历天数：20天。　　五、质量标准　　工程质量标准：合格　　六、分包合同价款　　按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。　　七、合同生效　　合同订立时间：　　合同订立地点：　　本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效　　甲方(公章)：_________　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　

3、法定代表人(签字)：_________　　_________年____月____日　　_________年____月____日　　钢结构工程施工合同范文2　　甲方：　　乙方：　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：　　第1条工程概况　　工程名称：钢结构车棚制作安装　　工程地点：　　工程面积：　　工程内容：　　承包范围：　　开工日期：　　竣工日期：　　质量等级：合格　　合同价款：　　乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。　　本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图

4、纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。　　第2条合同文件及解释顺序　　本工程合同由以下文件组成：　　1、工程承包合同;　　2、工程补充合同;　　3、工程设计变更;　　4、工程联系单;　　5、工程签证　　第3条合同文件使用的标准适用法律　　适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定　　第4条图纸　　由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。　　第5条甲方驻工地代表　　甲方委派同志为驻工地代表　　上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方

5、必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。　　第6条乙方驻工地代表　　乙方委派驻工地代表　　乙方委派负责现场施工　　上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。　　第7条甲方工作　　1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。　　2、甲方负责按合同支付工程款。　　3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。　　第8条乙方工作　　乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，

6、组织生产。　　第9条进度计划　　按双方协商的工期要求施工。　　第10条工程预付款、工程款支付及结算　　甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。　　第11条保修　　保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。　　保修期限：　　在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。　　第12条争议　　双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发

7、生争议，按下列原则处理：　　1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。　　2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。　　第13条违约　　如有违约，应按经济合同法的原则，由