工程未经竣工验收的法律责任分析

工程未经竣工验收的法律责任分析

ID:17781408

大小:16.05 KB

页数:6页

时间:2018-09-05

工程未经竣工验收的法律责任分析_第1页
工程未经竣工验收的法律责任分析_第2页
工程未经竣工验收的法律责任分析_第3页
工程未经竣工验收的法律责任分析_第4页
工程未经竣工验收的法律责任分析_第5页
资源描述:

《工程未经竣工验收的法律责任分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、工程未经竣工验收的法律责任分析  核心提示:施工单位工程完工之日和竣工验收合格之日之间经常会有时间差,究竟以哪一个时间认定为竣工时间,对当事人来说至关重要,因为它涉及工程款的支付时间和利息的起算时间、承包人是否构成逾期竣工违约或支付逾期竣工违约金的数额、工程风险转移等重要问题。本案例将为您详细解读工程未经竣工验收建设单位与施工企业各处法律责任。  案情简介  XX年4月6日,中冠公司与开天公司签订《建设工程施工合同》一份,约定中冠公司将其厂房、办公楼、生活楼、门卫、室外等工程发包给开天公司施工;合同工期为215天,合同签订后按实际开工报告为开工日期;合同通用条款第和

2、条约定,承包人必须按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任;合同专用条款第条约定,承包人违约应承担的违约责任按每延迟竣工一天罚款5,000元计算。  合同签订后,XX年6月10日,双方确认工程开工,按照合同约定,应于XX年1月10日竣工。XX年8月11日,开天公司向中冠公司出具申请报告一份,以XX年8月因台风等原因申请工期顺延5天,中冠公司盖章同意。XX年6月26日、7月5日,中冠公司代理人分别发函给开天公司,要求开天公司加快施工工程,并要求追究逾期竣工的违约责任。XX年

3、9月29日,开天公司向中冠公司发函称系争工程已全部达到竣工验收条件,请求开天公司在XX年9月30日进行竣工验收。XX年9月30日,中冠公司回函称项目工程尚未全部按约完工,环境尚需清理,未按国家工程验收有关规定提供完整的竣工资料和验收报告等。  因双方对工程是否竣工协商未果,中冠公司遂提起诉讼,请求判令:开天公司继续履行合同,立即完成合同约定的剩余建设工程;开天公司支付逾期竣工的违约金1160000元;开天公司赔偿中冠公司其他经济损失251400元。开天公司辩称,系争工程已经施工完成,其已在XX年9月发出验收通知,工程至今未能验收的原因在于中冠公司故意拖延。  法院判

4、决  法院认为,原告、被告签订的《建设工程施工合同》合法有效,至XX年9月29日开天公司向中冠公司发出验收通知,工程已基本符合验收条件,按照诚实信用的原则,中冠公司应组织验收。法院根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》有关工程竣工验收的规定,按照双方合同关于违约条款的约定,判决:开天公司支付中冠公司违约金,中冠公司其它诉讼请示不予支持。  本案的争议焦点之一是施工单位是否按期竣工  在建设工程合同中,承包人的义务是按照合同约定的期限、质量标准完成其承包的建设工程任务。对于双方之间因逾期竣工违约产生的纠纷,首先需要对承包人的施工时间即工期作

5、出正确的认定,据此判断承包人是否存在逾期竣工的违约事实。本案中,双方当事人确定的开工日期为XX年6月10日,合同约定的工期为215天,其中扣除因台风等原因顺延工期5天,故系争工程的竣工截止日期应为XX年1月15日。开天公司在XX年1月15日之前尚未竣工,构成违约,故应当承担从XX年1月16日开始至符合验收条件期间的逾期竣工违约责任。  本案的争议焦点之二是建设单位是否构成拖延验收工程项目管理者联盟,项目管理问题。  国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后,政府不再参与建设工程的竣工验收工作,而由建设单位组织设计、施工、工程监理等有关单位进行验收或自行进行验收,因而

6、竣工验收工作的主导权在于发包人。如果在承包人完成施工任务并向发包人提交了竣工验收报告后,发包人出于种种原因不予组织验收的,必然会给承包人造成损失。因此最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第14条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中,系争工程已经建造完毕,仅有回填土等零星收尾工作尚未完成,依据诚实信

7、用原则应当认定工程已经符合竣工验收条件。作为建设方的中冠公司,在收到开天公司的竣工报告后,理应及时组织有关单位进行竣工验收,即便存在零星土建工程未按设计规定内容全部建成,但只要不影响正常生产,亦应办理竣工验收手续。现因中冠公司拖延办理竣工验收手续,导致系争工程至今未进行竣工验收并直接导致工程不能交付使用,故依据最高人民法院的相关司法解释,开天公司提交竣工报告之日应视为工程竣工之日,开天公司的违约责任也应计算至该日。  实际上,本案在审理过程中,一审法院的判决是不同于二审法院的,一审法院认为,XX年9月29日开天公司向中冠公司发函称已具备竣工验收条件不能当然认为工

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。