排水管道安装工程承包合同

《排水管道安装工程承包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、建设工程施工合同排水管道工程承包合同发包方：孝感市孝南区质量技术监督局（以下简称甲方）承包方：湖北振邦置业（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则。经双方协商一致，甲方同意由乙方承包排水管道安装工程。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。一、工程概况1.工程名称：孝感市孝南区质量技术监督局排水管道工程2.工程地址：严桥村3.工程量:21m长4.工程内容：排水管道工程4.1材料计划（定尺）、装卸、搬运；4.2成品保护、清洁卫生、余料回收；二、承包方式本工程为包材料、

2、人工、机具费。乙方负责施工所需的一切设备、材料的场内装卸转运。三、质量要求及验收标准工程质量、技术必须达到规范要求及工程技术文件要求；质量不合格不验收。四．合同工期1.在2011年月日前必须进场开始安装。具体工期必须满足甲方需要。2.承包方按合同约定完成全部承包内容，经甲方验收小组签字确认后为竣工时间。3.由于不可抗拒的自然因素或发包方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延。五、合同价款1、排水管道敷设安装166.66元/m，长21m合计3499.88元（大写：叁仟肆佰玖拾玖圆捌角捌分）此单价包括材料费、人工费、安装费、机械使用费、安全措施费、利润、税

3、费等所有费用。第11页共11页建设工程施工合同工程结算以现场安装完成为准，不合格工程量不验收。六、付款方式工程完工合格后付完工程总款。七、安全文明施工1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。凡进入该工程项目的各位人员，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，自行购买安全保险，按规定操作，保证安装质量。做到工完场清，保证制安现场清洁。因返工或工程处罚，由乙方负责承担罚款返工费及材料损失（费用在乙方人工费余款中扣除）。2、乙方所有参加制安的工人，进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施

4、工管理规定》制安。发生任何安全事故损失均由乙方完全承担；八、双方的责任和义务1、甲方的责任和义务：1.1甲方须向乙方提供必要的施工操作场地，施工临时用房及用水、用电等临时设施，以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。1.2负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。1.3对工程质量、进度实施监督检查，并委派具体工作人员协调处理工程事务。2、乙方的责任和义务：2.1严格执行现行有关技术标准和技术规范，确保工程质量。2.2在正常条件下，确保工期，不得无故拖延工期。2.3严格执行国家有关安全、规范及施工现场管理操作规程，做到安全生产、文明施工，在施工过程中发生

5、的任何事故责任由乙方自行承担。2.4在施工期内负责双方的成品保护。2.5保证工程符合总进度要求。九、违约责任1.甲方不具备开工条件导致延误工期，乙方可向甲方书面申报，经批准后顺延工期。2.对成品保护不到位，造成损坏，乙方负责维修并承担材料人工费用。3.违反安全文明施工规定造成环境污染，导致主管部门处罚费用由乙方负责。十、合同变更、解除及争议的解决1.合同价款的变更：变更均应由双方同意并形成补充协议后方为有效。补充协议与合同具有同等法律效力。第11页共11页建设工程施工合同2.双方发生争议时，由双方协商解决，协商不成，可向当地法院提起诉讼。十一、其它1、乙

6、方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。2、如乙方个别人员违反甲方和安装现场安全、文明管理规定时，情节严重的，甲方将对该个人清理出场。3、甲方不负责乙方人员食、宿和交通费用。4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。5、本合同条款履行完毕，工程完工款项付清后，本合同自动失效。甲方（签章）：乙方（签章）：经办人：经办人：联系电话：联系电话：签订日期：2011年月日签订日期：2011年月日第11页共11页建设工程施工合同下面是赠送的团队管理名言学习，不需要的朋友可以编辑删除！！！谢谢！！！1、沟通是管理的浓缩。第11页共11页建设工程施工合

7、同2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；“艺术”是因为管理是实践和应用。　　3、管理得好的工厂，总是单调乏味，没有任何激动人心的事件发生。　　4、管理工作中最重要的是：人正确的事，而不是正确的做事。　　5、管理就是沟通、沟通再沟通。　　6、管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。7、管理是一种实践，其本质不在于“知”而在于“行”；其验证不在于逻辑，而在于成果；其唯一权威就是成就。　　8、管理者的最基本

8、能力：有效沟通。　　9、合作是一切团队繁荣的根本。　　10、将合适的人请上车，不