建筑工程施工合同范本

《建筑工程施工合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、建筑工程施工合同范本　　建筑工程施工合同范本（一）　　发包方(甲方)：　　承包方(乙方)：　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。　　第1条建筑工程施工合同范本　　建筑工程施工合同范本（一）　　发包方(甲方)：　　承包方(乙方)：　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。　　第1条建筑工程施工合同范本　　建筑工程施工合同范本（一）　　发包方(甲方)：　　承包方(乙方)：　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下

2、协议。　　第1条建筑工程施工合同范本　　建筑工程施工合同范本（一）　　发包方(甲方)：　　承包方(乙方)：　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。　　第1条工程概况　　1.1工程名称：　　1.2工程地点：　　1.3承包范围：　　1.4承包方式：　　1.5工期：本工程自年月日至年月日　　1.5工程质量：　　1.6合同价款(人民币大写)：　　第2条甲方工作　　2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障

3、碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。　　2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。　　第3条乙方工程　　3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。　　第4条关于工期的约定　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。　　第5条关于工程质量及验收的约定　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标

4、准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。　　第6条关于工程价款及结算的约定　　6.1双方商定本合同价款采用第种。　　A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)　　第7条关于材料供应的约定　　7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔

5、偿。　　第8条有关安全生产和防火的约定　　8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。　　第9条工程停建或缓建　　9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。　　第10条奖励和违约责任　　10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。　　第11条保修

6、　　11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。　　第12条争议或纠纷处理　　12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。　　12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。　　第13条其他约定　　第13条附则　　13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。　　13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。　　13.3本合同履行完成后自动终止。　　13.4附件资料

7、　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：　　法定代表人：法定代表人：　　授权代表(签字)：授权代表(签字)：　　单位地址：单位地址：　　电话：电话：　　传真：传真：　　开户银行：开户银行：　　户名：户名：　　帐号：帐号：　　年月日年月日　　建筑工程施工合同范本（二）　　一、工程概况　　工程名称：______　　工程地点：______　　工程内容：______　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___　　资金来源：______　　二、工程承包范围　　承包范围：______　　三、合同工期：　　开工日期：______　　竣工日期：__

8、____　　合同工期总日历天数_天　　四、质量标准　　工程质量标准：__　　五、