铝百叶窗合同36249

《铝百叶窗合同36249》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、铝合金百叶窗制作安装合同发包人：白山市长富远通矿业有限公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）甲方将综合办公用房百叶窗交给乙方制作安装，本着公平、公正、自愿、互惠互利的原则，双方就本工程施工项目协商一致，达成以下协议，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：白山市长富远通矿业有限公司综合办公用房。2、工程地点：长白县八道沟镇白山市长富远通矿业有限公司。3、工程内容：铝合金百叶窗制作安装。4、承包方式：包人工、包材料、包安装。材料要求：（附样品图片、及材质说明）铝合金百叶窗：颜色厚度样式采用经双方认可的样品。二、工程工期1、乙方

2、按甲方建设要求进行制作施工，在2012年2月6日前交付使用。2、若因甲方原因或不可抗力因素造成施工不便或暂停，经甲方认可后工期可适当延长。三、结算方法1、铝合金百叶窗：135元/㎡。（约165㎡）。2、工程估算价：小写：22275元（根据实际尺寸验收据实结算）。四、付款方式1、铝合金百叶窗签订合同起，甲方向乙方支付工程定金；计6000元；大写：陆千元整。其余款项按工程进度付款。2、铝合金百叶窗工程安装完毕验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价到达95%；质量保证金5%，2个月后付清余款。3、以上造价含税金，运费及产生的相关费用由乙

3、方承担。五、质量要求乙方按所提供样品（要求甲方通过）组织材料和施工，工程质量按设计图纸和国家相关标准规范及有关技术文件制作安装，结合本工程施工现场实际情况，达到国家现行验收标准。不允许偷换材料。六、双方责任1、乙方进场施工人员自觉遵守指挥部各项规章制度，服从甲方管理和协调，严格按安装操作规程施工。要文明施工、保质量、保安全、出现安全事故由乙方负责。2、乙方指定驻场负责人，并保证在施工期间工地指导工作。3、甲方负责提供现场必要的施工条件；提供施工用电的方便，费用由甲方承担。4、甲方按双方约定的合同要求及时支付工程款。5、本合同生效

4、后，按现行法律法规双方承担各自的责任。七、争议或纠纷处理1、本合同履行过程中双方发生争议时，在不影响工程进度的情况下，双方可采取协商解决，或请有关部门进行调解。2、双方不愿通过协商、调解或协商调解不成时，在合同执行发生争议的部分双方同意后通过仲裁委员会进行仲裁，或者向当地法院提起诉讼。以上协议未尽事宜双方可另行协商解决，合同经双方签字盖章后生效，一切与合同有关的附件具有同等法律效力。本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，工程完工，款项结清，合同终止。发包人（签章）：承包人（签章）：代表人:代表人：年月日年月日