承揽加工合同范本

《承揽加工合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、承揽加工合同   承揽方（甲方）：_________　　定作方（乙方）：_________　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。　　第一条　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价                        10      　　第二条　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称  完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费承担            10　　第三条　加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方

2、法运输价款承担               　　第四条　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间         10         　　第五条　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担              　　第六条　加工费结算办法与时间　　_________。10　　第七条　乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_____

3、____月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。　　第八条　甲方的违约责任　　1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。　　2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解

4、除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。　　3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。　　4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。　　5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。　　6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。　　第九条　乙方的违约责任10　　1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。　　2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价

5、款总值_________％的违约金。　　3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。　　4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。　　5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。　　6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。　　第十条　声明及保证　　（一）甲方：　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。10　　3．在签署本合同时，任何法院、

6、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。　　（二）乙方：　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已

7、完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。　　第十一条　保密10　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。　　第十二条　不可抗力　　本合