桩_基_础_工_程_合_同_书

《桩_基_础_工_程_合_同_书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、桩基础工程合同书发包单位：江苏合华能源设备有限公司（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议：第一条、工程名称：江苏合华能源设备有限公司厂房桩基础工程第二条、工程地点：宜兴市芳桥工业园区郁南路第三条、工程内容：1、车间一、二、三桩基础工程。2、承包方式：预制管桩由甲方自供。其余人工、机械零星材料全部由乙方承包。乙方负责包质量、包工期、包验收和包取证。①打桩单价：Ф500桩按元/米，Ф400桩按元/米，此单价包含进场费、打桩、接桩、验收、税金、取证一切费用。②发电机租赁及本合同施工期间的发

2、电费用元，此项费用不仅含进场费、租赁费、油耗及税金等,直至本合同的履行完成。③本合同总价暂定为人民币元，结算以实际施工米数与发电机租赁使用的合计金额。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰5，总额不超过合同总价的10%。2、如因设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损

3、失时，属甲方责任的，工期顺延。第五条、付款方式：乙方设备进场、施工人员到位后，甲方支付5万元；乙方在保证质量的基础上，打桩完工后，甲方支付至合同总额的70%，桩测试合格并完成桩基础验收工作，乙方向甲方提供发票及验收、取证等所有资料后，甲方一次性付清工程款。第六条、承包方式：技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。1、工程负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。2、水电费负责：取水及发电设备由乙方自行解决。甲方向乙方提供生活用电，此费

4、用由甲方承担。乙方不得用甲方提供的临时用电进行打桩施工，否则产生的一切费用及因此造成的损失由乙方承担。5第七条、甲方责任：1、甲方保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。2、施工前，甲方提供桩基础平面图一套，地质资料报告一份。3、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。第八条、乙方责任：1、乙方委派为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、乙方根据图纸并与设计院勾通对细线基点、±0.00标

5、高及送桩深度进行确定。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、乙方应及时向甲方提供进桩计划。严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度。8、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。5第九条、注意事项：1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断

6、桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向宜兴市人民法院起诉。第十二条、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，自双方签字盖章后即生效。5甲方

7、：（盖章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：税号：邮政编码：乙方：（盖章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：税号：邮政编码：签订日期：2011年6月日签订地点：江苏省宜兴市5