建设工程勘察合同（参考范本）

《建设工程勘察合同（参考范本）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、建设工程教育网（www.jianshe99.com）建设工程勘察合同（参考范本）项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承包人编填）发包人：承包人：签订日期：发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）甲方委托乙方进行勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订合同，共同遵守。第一条工程勘察范围1．1本工程项目勘察委托文号、日期1．2工程建设地点1．3技术要求1．4预计工程量第二条甲方按时向乙方一

2、共下列文件资料：项目名称文件资料份数提供日期年月日一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可证二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提供勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日3．1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。3．2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。第四条取费标准及拨付办法4．1本工程勘察按国家规定的先行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有

3、规定的收费项目，由双方另行仪定。4．2本工程勘察费估算为元，合同生效后3报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）建设工程教育网（www.jianshe99.com）天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后十五天后，结清全部费用。4．3双方委托银行代付、代收有关费用。第一条双方责任5．1甲方5．1．1甲方委托任务时，必须向乙明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地

4、下构筑的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，起责任由甲方负责。5．1．2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。5．1．3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。5．1．4勘测前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。5．1．5按时为勘察人员准备住宿、办公、临时

5、库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。5．1。6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手段后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。5．1．7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用的结算依据。5．1．8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。5．1．9由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。5．1．10补充协议中甲方应付的其他责任。5．2乙方5．2．1派工程技术

6、人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。5．2．2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5．2．3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。5．2．4按照国家先行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。5．2．5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工要求。5．2．6补充协议中乙方应负的其他责任。第二条违约责任6．1甲方不履行合同时，无权要求

7、返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。6．2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一预期违约金；乙方未按合同规定日期提交看车成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6．3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察防由乙方承担。第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调节不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构或时候又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）3报名咨询电话：010-82326699　

8、免费热线：4008105999　咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）建设工程教育网（www.jianshe99.com）第八条其他事宜。第九条合同未尽事宜，由双方当事人及时，协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术太论机要等均