杭州余杭区人民法院余杭法庭审判庭项目监理招标文件

《杭州余杭区人民法院余杭法庭审判庭项目监理招标文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、杭州市余杭区人民法院余杭法庭审判庭项目监理招标文件（经评审的合理低价法）招标编号：余监公开18060工程名称：杭州市余杭区人民法院余杭法庭审判庭项目监理招标人：杭州市余杭区人民法院（盖章）法定代表人或其委托代理人：罗鑫（签字或盖章）招标代理机构：浙江天瑞项目管理有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：何军（签字或盖章）日期：2018年月日备案机关：29投标须知前附表序号项目内容1工程名称杭州市余杭区人民法院余杭法庭审判庭项目监理2招标编号余监公开180603建设资金来源及落实情况区财政出资100%4投标资格要求具备房屋建筑工程监理丙级及以

2、上或具备综合资质的独立法人项目总监理工程师必须具有国家级注册监理工程师（专业：房屋建筑）资格不接受联合体投标1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。5监理业绩要求近年来承担过类似工程监理业务，信誉良好6招标答疑投标人经自行现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中产生的疑问，应在招标文件规定的截止时间前以不署名的形式在余杭区建设工程招标网上向招标人提出。7投标文件份数正本壹份、副本壹份8投标担保金

3、额1、须从投标单位基本账户汇出投标保证金，金额10000元（币种为人民币，拒收现金，截止时间：2018年6月20日）收款单位（户名）：杭州市余杭区住房和城乡建设局（保证金专户）开户银行：交通银行余杭支行银行账号：304067990018000510171银行地址：杭州市余杭区迎宾路355号交通银行银行收费窗口292、须在投标保证金缴纳截止时间前将投标保证金（交付方式：网银/电汇，一笔保证金对应一个投标项目，谢绝现金缴纳）缴纳到账，并在缴款凭证备注栏中明示用途和投标项目，逾期未缴纳者视为无效投标。3、须在投标保证金缴纳截止时间前，凭网银/电汇

4、凭证（原件或复印件）至银行窗口办理本项目投标保证金递交函，并预留联系人电话。该递交函将作为投标保证金缴纳的重要凭证。逾期未办理视为无效投标。区内企业可按《关于建设工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知》（余建[2013]230号）文件相关规定执行。9履约担保金额投标人提供的履约担保金额为监理合同价的5%招标人提供的支付担保金额为监理合同价的5%10投标有效期投标书递交后60天内有效11投标书递交至杭州市余杭区公共资源交易中心（余杭临平南大街265号市民之家三楼3号开标室），代理公司派人签收12投标截止时间2018年6月21日14时0

5、0分13开标时间：2018年6月21日14时00分地点：杭州市余杭区公共资源交易中心（余杭临平南大街265号市民之家三楼3号开标室）14评标办法经评审的合理低价法注：1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。2、本招标文件未尽事宜按国家、省市现行规定执行。29第一章工程综合说明一、工程概况1、工程名称：杭州市余杭区人民法院余杭法庭审判庭项目监理2、工程地点：余杭区余杭街道3、工程规模及内容：工程概算为1780万元，主要建设内容包括新建一幢审判庭、场地内道路、绿化、停车场及其他市政配套设施等，总建筑面

6、积为2894平方米，其中审判庭建筑面积为1808平方米，办公用房面积400平方米，生活用房及附属用房686平方米，各投标单位根据自己实际情况酌情配置监理人员。4、批准文号：余发改中心【2016】294号5、建设单位：杭州市余杭区人民法院6、招标代理机构：浙江天瑞项目管理有限公司7、设计单位：杭州余杭建筑设计院有限公司8、施工单位：待定9、工程监理按照《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规，已办理招标申请，并经杭州市余杭区建设工程招标投标管理办公室批准通过公开招标择优选定中标人。二、现场条件三通一平已完成，资金已落实，各方面满足施工要求

7、。三、工程监理范围施工图范围内的所有内容（包括新建一幢审判庭、场地内道路、绿化、停车场及其他市政配套设施等，总建筑面积为2894平方米），受建设单位委托对工程建设相关的工作和对施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理工作。四、施工质量目标29施工质量按照国家强制性建筑规范标准，浙江省及杭州市的施工规范进行施工。确保该工程在合同工期内顺利进行，确保施工单位对工程质量承诺的实现，工程质量符合（工程施工质量验收规范）标准。五、施工进度计划本工程计划开工日期：为2018年8月六、计划监理服务期

8、监理服务期为15个月另加保修期七、监理服务内容和要求（包括但不限于）:1、本工程监理服务内容包括：对工程的投资、质量和建设工期采用科学的方法和手段，进行施工全过程控制。协调有关单