一级建造师2004-2010年)历年真题及答案三科：经济、法规、项目管理’)

《一级建造师2004-2010年)历年真题及答案三科：经济、法规、项目管理’)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

2006年一级《建设工程项目管理》试题一、单项选择题（共70题，每题1分）1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）P2A.。可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C．决策阶段、实施阶段、保修阶段D．决策阶段、实施阶段、使用阶段2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（）关系P5A．代理与被代理B.合同C．委托和被委托D。监理和被监理3、建设工程项目结构图描叙的是（）P8A．组织系统中各部门的职责分工B。工作对象之间的关系C．组织系统中各子系统之间的关系D。项目参与各方的关系4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件P12A．标准性B。操作性C。示范性D。纲领性5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（）方式A.CM发包B。分包C。再分包D2006一级建造师《建设工程法规及相关知识》试题一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）　　1.工程管理人员（　），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。　　A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册　　B.要取得建造师执业资格，但不必经注册　　C.要取得建造师执业资格，并经注册后　　D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理　　2.法人必须要能够承担民事责任，其前提是（　）。　　A.依法成立　　B.有必要的财产和经费　　C.有自己的名称和组织机构　　D.有固定的生产经菅场所　　3.法律关系内容的变更，是法律关系（　）变更的结果。　　A.主体　　B.客体　　C.主体或客体　　D.主体与客体　　4.能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（　）。　　A.事件　　B.行为　　C.法律事实　　D.事实　　5.法律规定合同的诉讼时效规定为2年。若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（　）。　　A.8个月　　B.6个月　　C.3个月　　D.1个月　　6.在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（　）。　　A.不当得利　　B.无因管理　　C.侵权　　D.债　　7.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（　）。　　A.延期以1次为限，不超过3个月　　B.延期以1次为限，不超过6个月　　C.延期以2次为限，每次不超过1个月　　D.延期以2次为限，每次不超过3个月　　8.工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，（　）。　　A.有权要求设计单位改正　　B.无权要求设计单位改正　　C.应当报告建设单位要求设计单位改正　　D.应当通知设计单位改正　　9.属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（　）以上的，必须招标。　　A.3000万元　　B.1000万元　　C.500万元　　D.200万元　　10.联合体中标的，联合体各方应当（　）与招标人签订合同。　　A.分别　　B.共同　　C.推选1名代表　　D.由承担主要责任的公司　　11.《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（　）。　　A.投标人的平均成本　　B.标底中估计的成本　　C.个别企业的成本　　D.报价最低的投标人的成本　　12.在下列关于开标的有关规定中，正确的是（　）。　　A.开标过程应当记录　　B.开标应由公正机构主持　　C.开标应在投标有效期至少30天前进行　　D.开标应投在投标文件截止时间之后尽快进行工程经济第61页共61页 　　13.在下列表述中，正确的是（　）。　　A.招标人可以完全按自己的意愿确定中标人　　B.对投标人报价进行评审时应当参考标底　　C.评标过程必须保密　　D.招标人与投标人可就投标价格以外的内容进行谈判　　14.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（　）安全生产管理人员。　　A.兼职　　B.专职　　C.一定数量　　D.一定比例　　15.在下列内容中，属于安全监督检查人员职权的是（　）。　　A.举报监督权　　B.批评控告权　　C.紧急避险权　　D.依法行政处罚权　　16.安全生产检查制度是安全生产的（　）。　　A.核心　　B.前提　　C.保障　　D.目标　　17.施工单位对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当（）。　　A.采取专项保护措　　B.采取安全加固措施　　C.编制安全技术措施　　D.编制专项施工方案　　18.政府对工程质量监督管理的目的是（　）。　　A.保证工程使用安全和经济性　　B.保证工程使用安全和环境质量　　C.保证工程环境质量和经济性　　D.保证工程使用功能和安全性　　19.对于实施监理的工程，应由（　）按照国家有关规定组织竣工验收。　　A.工程监理单位　　B.总监理工程　　C.建设单位　　D.建设单位和工程监理单位共同　　20.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（　）。　　A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用　　B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用　　C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用　　D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用　　21.《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时（　）。　　A.重要的参考指标　　B.必须绝对遵守的技术法规　　C.必须绝对遵守的管理标准　　D.必须绝对遵守的工作标准　　22.对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响（　）。　　A.报告书　　B.报告表　　C.登记书　　D.登记表　　23.环境保护设施的竣工验收，应当（　）。　　A.单独申请并单独验收　　B.与主体工程一同申请并同时组织验收　　C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行　　D.在主体工程验收结束后单独组织　　24.存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的（　）。　　A.工地内现有的建筑物　　B.第三方财产　　C.工程本身　　D.其他财产　　25.建筑工程一切险的保险费率（　）。　　A.由保监会统一制定　　B.由工程保险行业协会统一制定　　C.由各保险公司自主确定　　D.没有固定的费率表　　26.一般而言，安装工程一切险的保险费率（　）建筑工程一切险的保险费率。　　A.小于　　B.等于　　C.不等于　　D.大于　　27.安装工程一切险的保险期内应包括（　）。　　A.为期3个月的试车考核期　　B.为期6个月的试车考核期　　C.为期3个月的维修期　　D.为期6个月的维修期　　28.采用欺诈、威协等手段订立的劳动合同为（　）劳动合同。　　A.有效　　B.无效　　C.可变更　　D.可撤销　　29.在城市的下列区域内，禁止夜间进行产生噪音施工作业的是（　）。　　A.市中心区工程经济第61页共61页 　　B.中央商务区　　C.居住区　　D.噪声敏感区　　30.建筑工程的消防设计图纸及有关资料应由（　）报送公安消防机构审核。　　A.建设单位　　B.设计单位　　C.施工单位　　D.监理单位　31.企业变更和终止应分别办理（　）。　　A.变更登记和终止登记　　B.重新登记和终止登记　　C.变更登记和注销登记　　D.重新登记和注销登记　　32.建设工程勘察、设计单位（　）承揽勘察、设计业务。　　A.不得跨部门、跨地区　　B.可跨部门但不得跨地区　　C.可跨地区但不得跨部门　　D.可跨部门、跨地区　　33.在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是（　）。　　A.决定公司经菅计划和投资方案　　B.决定董事的报酬　　C.决定公司的经菅方针和投资计划　　D.修改公司章程　　34.股份有限公司的董事会为公司（　）。　　A.权力机构和经菅决策机构　　B.经营决策机构和业务执行机构　　C.权力机构和监督机构　　D.监督决策机构和业务执行机构　　35.罚款属于（　）。　　A.经济责任　　B.行政处分　　C.行政处罚　　D.刑事责任的附加刑　　36.若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文，则（　），视为到达时间。　　A.该数据电文进入该特定系统的时间　　B.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间　　C.收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间　　D.收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间　　37.承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达，称为（　）。　　A.承诺延误　　B.承诺超期　　C.新要约　　D.再要约　　38.合同中关系到人民法院受理合同纠纷案件管辖地问题的内容是（　）。　　A.履行期限　　B履行地点　　C.履行方式　　D.履行费用　　39.合同生效的要件之一是合同不违反法律或社会公共利益，其含义是（　）。　　A.主体合格和内容合法　　B.内容合法和形式合法　　C.内容合法和目的合法　　D.目的合法和形式合法　　40.当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，（　）。　　A.债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行　　B.债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行C.债权人2006年一级建造师《电力工程管理与实务》真题2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（电力）应考人员注意事项本试卷科目代码“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏目上。全卷共三大题，全部在答题卡上做答。其中第一、二大题为额观题，共30题，连续编号，请按题号在答题卡上将所选项对庆的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写黑框之外，否则会影响考试成绩。本试卷所有填涂部分请使用2B铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。在试卷上作答无效。一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.当工程地质勘察的主要任务之一是为了查明建筑场地不良地质现象的成因、分布范围、危害程度及其发展趋势，以便为场地内主要建筑物的布置及建筑总平面布置提供依据时，这种工程地质勘察通常称为（）。A.选址勘察B.场地勘察C.初步勘察D.详细勘察2.在电力系统中，变压器绕组的作用是（）。A.取得较高的导磁率B.改变电压和传递能量C.调节高低线圈的匝数比D.控制励磁电流和短路电流工程经济第61页共61页 3.在混凝土施工中，为了使混凝土拌合物易于施工操作和获得均匀密实的混凝土，应控制混凝土拌合物的流动性、保水性和（）。A.抗渗性B.抗冻性C.抗侵蚀性D.黏聚性4.对于厂区道路的混凝土面层，为了防止混凝土由于温度和收缩变形引起过大应力而发生断裂，需要设置（）。A.施工缝B.伸缩缝C.沉降缝D.抗震疑5.锅炉钢架安装前，对安装的设备应进行（）次验收A.1B.2C.3D.46.正常情况下，在输电线路张力放线时，张力场地应置放（）。A.主张力机和小张力机B.主张力机和小牵引机C.主牵引机和小牵引机D.主牵引机和小张力机7.在电力工程建设设计阶段，初步设计工作的内容包括进行初步设计和编制（）。A.施工预算B.工程概算C.修正概算D.施工图预算8.火力发电厂的主要生产系统包括（）。A.输煤系统、汽水系统、发电系统和控制系统B.燃烧系统、冷却系统、除尘系统和电气系统C.给水系统、汽水系统、发电系统和保护系统9.根据厂区围墙内的地下设施按地下沟管合槽一次施工的要求，主厂房锅炉外侧的地下沟、管、线应尽量与（）同时施工。A.厂房基础B.烟尘系统基础C.锅炉基础D.辅机基础10.核电厂建造质量不符合项为C1、C2、C3级，对C3级不符合项的处理措施必须得到（）的书面批准和确认。A.监理工程师B.总工程师C.业主D.项目经理11.按事故造成的后果划分，电力工程质量事故可以分为（）。A.一般事故和重大事故B.指导事故和操作事故C.无意事故和有意事故D.未遂事故和已遂事故12.在整体组立杆塔施工过程中，下列有关临时拉线的规定，正确的是（）。A.调整杆塔倾斜时，可以增设临时拉线B.安装一根永久拉线，方可拆除一根临时接线C.组立杆塔的临时拉线不得超过两天D.杆塔上有人时，仅可以微调临时拉线13.当电厂烟囱施工至110m高度时，应将烟囱周围（）颁发的相应资许可证。A.安全生产监督部门B.技术监督局C.核安全局D.核监督部门15.《起重机械安全监察规程》不适用于（）。A.浮式起重机B.门式起重式C.桥式起重机D.汽车起重机16.根据《电力建设施工及验收技术规范》的规定，锅炉受热面系统安装完成后，在进行水压试验前，一般可进行一次压力控制在（）MPa范围内的风压试验。A.0.2～0.3B.0.4～0.5C.0.6～0.7D.0.8～0.917.我国《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定：在制定检验批的抽样的方案时，对于一般项目，合格质量水平的α、β值应控制在（）范围内。A.α不宜超过3%，β不宜超过5%B.α不宜超过3%，β不宜超过7%C.α不宜超过5%，β不宜超过10%D.α不宜超过7%，β不宜超过10%18.根据《电力建设安全工作规程》的规定，储存或加工易爆物品的场地周围（）m范围内，严禁进行焊接、切割与热处理作。A.10B.15C.20D.2519.根据《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定，低压电缆（不包括没浸电缆）需架空敷设时，其架设高度不应低于（）。A.0.5B.1.0工程经济第61页共61页 C.1.5D.2.020.根据《电力建设施工及验收技术规范》的规定，锅炉受热面系统安装完成后，在进行水压试验时，环境温度一般应在（）℃以上。A.-5B.0C.+1D+5二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个经上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.应用杆件强度条件公式N/A≤[σ]（式中N为杆件计算截面上的内力，A为杆件计算截面的面积，[σ]为杆件材料的许用应力），可以用来（）。A.校核杆件的刚度B.校核杆件的强度C.设计杆件的截面尺寸D.计算杆件的许可荷载E.计算杆件的纵向弯曲22.在开然地基中，软土的主要特征主要包括（）。A.强度较低B.透水性较差C.流变性不明显D.在荷载作用下较易固结E.具有显著的结构性23.送电线路复没（定位）的方法有（）。A.前视定位法B.平行定位法C.重转定位法D.矩形定位法E.趋近定位法24.硅酸盐水泥具有（）等性能。A．强度发展快B.水化热低C.干缩大D.抗冻性好E.耐腐蚀性差25.在发电厂的一次设备中，可限制电流或过电压的设备包括（）。A.线路电抗器B.避雷线C.电压互感器D.电流互感器E.避雷针26.在炎力发是工程施工中，安装工程主要施工方案的范围一般包含（）。A.锅炉水压试验B.汽机台板就位C.主厂房结构吊装D.焊接与检验E.保温、没漆施工27.工程材料质量检验的方法通常有（）。A.书面检验B.外观检验C.对比检验D.理化检验E.无损检验28.在制定电力工程质量问题处理方案时，有些质量缺陷，虽已起出了国家标准及规范要求，但经过分析、论证，可以做出勿需处理的结论。其通常包括（）等情况。A.不影响结构安全、生产工艺和使用要求的质量问题B.检验中的质量问题C.通过后续工序可弥补的质量缺陷D.不影响工程造价的质量缺陷E.经复核验算仍能满足设计要求的质量缺陷29.根据《电建设安全工作规程》的规定，张力放线前应专人对（）等问题进行检查。A.牵引设备及张力设备的锚固B.通信联络点的缺失C.转角杆塔放线滑车的预倾措施是否可靠D.牵引强安全系数是否至少等230.根据《电力建设安全工作规程》的规定，对已充油变压器的微少渗漏进行补焊时，应遵守的规定包括（）。A.变压器顶部应有开启的洞口B.焊接部位应在油面以下C.应采用断续的电焊D.应向全体参加人员进行安全技术交底E.焊点部位允许有少量油污三、安全分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）（一）背景资料某电力施工单位承包了一火力发电厂的建筑工程项目，该工程由A监理单位承担工程监理工作。在施工过程中发生了下列事件：事件1:施工单位在施工期间配备了钢筋、木工、架子工、混凝土工、焊工、瓦工、电工和起重工8个专业工种的工作，监理工程师要求施工单位提供上述工种中的特殊工种上岗证。工程经济第61页共61页 事件2：施工中某附属设备基础预埋螺栓按计划应采用钢架固定的方式，但由于赶工，施工单位项目经理指挥作业队改用简易的固定架支撑方案进行施工。结果在该附属设备基础混凝土拆模后，发现预埋螺栓的位置在施工中产生整体平移。为此监理工程师要求对该事故进行处理。施工单位在与设计单位协商后，认为该事故不影响设备今后的使用，因此施工单位决定对此事故不再处理。事件3：建设单位经与设计单位商定，对主要装饰材料指定了材质和颜色，并向施工单位推荐了供货厂家，施工单位与供货厂家就此签订了购货合同。当供货厂家将材料送达现场时，施工单位发现材料颜色不符合要求，并随即要求供货厂家退换材料。对此供货厂家要求施工单位支付退货运费，否则将要求建设单位在支付给施工单位的工程款中代扣。问题：1.对于事件1，施工单位应向监理工程师提供哪些特殊工种的上岗证？2.按质量事故的现任分类，事件2中的事故属于何种质量事做？3.对于事件2，施工单位采取与设计单位直接协商的方式，决定对此事故不作处理，这种作法是否妥当？为什么？4.对于事件3，施工单位要求供货厂家退换材料是否合理？为什么？5.对于事件3，材料供货厂家要求施工单位支付退货费是否合理？退货运费理应由谁承担？如果退货运费由施工单位承担，建设单位是否可代扣？为什么？（二）背景资料某送变电施式单位施工一队在组塔现场发现有一条10kV电力线路离施工区域很近，施工作业时很可能会触及。保证安全，施工负责人李某当即用手机与当地供电所联系，要求停电，经协商双方约定一小时后停电。过了约定的停电时间后，李某认为该10kV电力线路已停电，就指挥施工人员开始施工作业。在临时拉线过程中施工人员碰到了此电力线，造成在架设临时拉线的三名施工人员触电，一人当场死亡，二人被电击昏迷（经救治后痊愈）。接到事故报告后，施工项目部立即启动事故应急救援与处理预案：项目经理要求李某保护好现场和伤亡者，并要求在医护2006年一级建造师《电力工程管理与实务》真题答案2006年度全国一级建告师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案（电力）（满分160分）一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.B8.C9.B10.C11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.C18.A19.C20.D二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个经上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.BCD22.ABE23.ACDE24.ADE25.ABE26.ADE27.ABDE28.ABCE29.ABCE30.ABCD三、案例分析题（共5题，（一）、（二）（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）（一）1.（本小题4分）焊工（1分）架子工、（1分）电工、（1分）起重工。（1分）2.（本小题2分）属于指导责任事故。（2分）3.（本小题4分）不妥当。（2分）该事故的处理程序不正确（或“施工单位不应仅与设计单位协商就决定事故不作处理。”或“施工单位应通过监理工程师、建设单位与设计单位协商修改设计”）。（2分）4.（本小题4分）合理（2分）。因厂家提供的材料质量不符合合同要求。（2分）5.（本小题6分）不合理。（1分）退货运费应由供货厂家承担（2分）。建设单位不能代扣（1分），因材料购货合同与建设单位无关（2分）。（二）1.（本小题2分）按事故后果严重程度分类，该事故属死亡事故。（2分）2.（本小题6分）（1）李某及施工人员安全意识淡薄。（或施工人员自我保护意识不强）（2分）（2）李某违章指挥（或施人员违章作业；或工作前未现场验电，挂工作接地）（2分）。（3）李某采用口头约定停止送电（或未用书面形式约定停电；或未按规定办理停电手续。）（2分）。3.（本小题6分）（1）员工安全规定学习不够（或安全教育不够；或安全意识淡薄）（2分）（2）危险点作业无安全技术措施（或工作前未进行安全技术交底）（2分）；（3）未进行过救护知识培训（或发生安全事故后未马上抢求伤员）（2分）。4.（本小题6分）（1）有不妥之处（2分）。（2）事故发生后应马上抢救伤员，对触电昏迷者应马上人口呼吸、心脏按压等抢救，紧急送医院。（2分）事故发生后应马上联系当地医院或紧急救护中心抢求伤员，而不是等公司医护人员来现场救治（2分）。（三）工程经济第61页共61页 1.（本小题5分）该工程造价中，直接费=人工费+材料费+施工机械设备使用费（3分）=400+1000+200=1600（万元）（2分）2.（本小题3分）建设单位应接受该项索赔（2分），因为修改设计造成的施工延误是由于建设单位原因造成的（1分）。3.（本小题8分）（1）人工费用损失的计算方法不能接受（1分），因为人工费用不应按工日费计算，此处可按劳动效率降低计算（1分）。（2）施工机械设备闲置费损失的计算方法不能接受（1分），因为该费用不能按台班费计算，此处可按设备折旧费计算（1分）。（3）施工现场管理费损失的计算方法也不能接受（1分），因为该费用不应以合同价为计算基数，一般以直接费用为计算基数（1分）。（4）利润损失计算方法也不能接受（1分），因为利润包含在合同价中，延期并不影响利润额（1分）。4.（本小题4分）该索赔不应接受（2分），因为施工企业擅自更换材料，即不是建设单位要求，也未经建设单位同意（2分）。（四）1.（本小题12分）第（1）条、第（2）条、第（3）条正确，（3分）第（4）条、第（5）条、第（6）条不正确。（3分）第（4）条应改为“高100m以上的筒身顶部应装设航空指示灯”；（2分）第（5）条改为“施工平台上多余的钢筋、模板等杂物必须在交接班前清理干净”；（2分）第（6）条改为“砖砌烟囱施工时，严禁人员在筒身上站立或行走。”（2分）2.（本小题12分）为了避免类似事故再次发生，C施工单位应采取下列安全措施：（1）在烟囱施工时，工作平台下面应设兜底安全网；（2分）（2）烟囱施工时筒身周围应划定危险区，并设置围栏，悬挂警告牌；（2分）危险区进出口处应设专人值班；（2分）（3）材料应堆放在危险区外。（2分）电力施工单位发生人身残废和重伤事故后，应立即向上级主管部门、（1分）企业所在地方政府安全生产监督管理部门、（1分）公安部门（1分）工会报告。（1分）3.（本小题6分）在事件2中，A施工单位提供给C施工单位使用的机械设备，应由A施工单位办理保险，（2分）并支付相应费用；（2分）应由C施工单位为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。（2分）（五）1.（本小题8分）第（1）项正确（1分）；第（2）项正确（1分）；第（3）项错误（1分）；第（4）项正确（1分）；第（5）项正确（1分）；第（6）项错误（1分）；第（7）项正确（1分）；第（8）项正确（1分）；2.（本小题12分）（1）招标人对A施工单位的处理不妥当。（1分）理由：A施工单位的降价文件为其投标文件的组成部分，与原投标文件共同构成一份完整的投标文件，而不是两份独立的投标文件，投标人在截标之前可以修改其投标文件。（2分）（2）招标人对B施工单位的处理妥当。（1分）理由：依据招标法的规定，投标文件必须密封。（2分）（3）招标人对Ｃ施工单位的处理妥当。（1分）理由：企业法定代表人对投标代理人授权委托书必须为原件。（2分）（4）招标人对Ｄ施工单位的处理不妥当。（1分）理由：投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定标书是否有效的依据。（2分）3.（本小题10分）（1）E施工单位的投标为有效投标。（1分）理由：属于细微偏差。（2分）（2）F施工单位的投标为有效投标。（1分）理由：属于细微偏差。（2分）（3）G施工单位的投标为无效投标。（1分）理由：属于重大偏差。（3分2006一级《机电安装工程管理与实务》真题2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(机电安装)应考人员注意事项　　本试卷科目代码为“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏目上。全卷共三大题，全部在答题卡上作答。其中第一、二大题为客观题，共30题，连续编号，请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写出黑框之外，否则会影响考试成绩。本试卷所有填涂部分请使用2B铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。在试卷上作答无效。一、单项选择题(共20题．每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1．活塞式压缩机主轴应采用()。A．直轴B．曲轴C．心轴D．挠性轴3．交流电路中，视在功率S的单位为()。A．瓦特(w)B．伏安(VA)C．焦耳(J)D．乏(Var)4．物体的导热系数是指单位厚度的物体与外界具有单位温度差时，在它的单位面积上，单位()的导热量。工程经济第61页共61页 A．长度B．体积C．重量D．时间5．自动控制系统中，闭环控制的目的是使被控变量与()达到一致。A．设定值B．控制值C．偏差值D．调节值6．缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是()选取。A．以主缆风绳的工作拉力B．以主缆风绳的初拉力C．比主缆风绳较小的直径D．以主缆风绳相同直径7．设备基础定位放线可依据()图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。A．设备布置B．工艺流程C．设备装配D．土建施工8．大型风机起动运转前应()迸、出口风阀。A．全开启B．开启2／3C．关闭2/3D．全关闭9．由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l．5倍，则系统强度试验压力可为()MPa。A．2.07B．2.25C．2.40D．2.7010．压缩空气系统中，空气压缩机与储气罐之间的管路上宜装()oA．截止阀B．球阀C．止回阀D．角阀11．净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封()密封。A．胶B．带C．填料D．圈12．为降低噪声，对噪声大的机械设备要设置()oA．隔声罩B．隔声闯C．隔声屏D．隔声幕13．仪表的压力取源部件，其检测的液体、蒸汽和可凝性气体的温度高于()℃，应带有冷凝附件。A．45B．50C．55D．6014．合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的()控制措施。A．设计因素B．施工方案C．工艺因素D．施工方法15．当管道及设备冷保温层的厚度大于()mm时，保温层应分层施工。A．60B．65C．70D．7516．机电安装工程总承包项目经理部应在工程()，向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。A．总包合同签订后B．图纸设计交底中C．前期准备工作中D．施工组织总设计编制后17．机电安装工程的进口设备验收，首先应办理报关和通关手续，经过()合格后，再按设备进口的规定，进行设备进货验收工作。A．检测B．商检C．质检D．鉴定18．锅炉到货后，应检查锅炉的生产许可证明、随机()文件必须符合规定，设备零部件齐全无损坏。A．安全和质量B．工艺和质量C．技术和质量D．安全和技术19．在编制的电力设施保护区内安装作业施工方案中，要写明施工作业时请()部门派员监管。A．设施管理B．电力管理C．设施使用D．建设管理工程经济第61页共61页 20．《机械设备安装工程施工及验收通用规范》强制性条文规定：交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合()标准的规定，并应有合格证明。A．制造和工艺B．设计和工艺C．设计和产品D．制造和产品二、多项选择题(共l0题。每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)21．链传动与齿轮传动相比，其主要特点是()。A．适用的圆周速度和功率范围广B．传动比大C．制造和安装精度要求较低D．传动平稳性较差E．传动结构简单22．滚动轴承与滑动轴承相比，其优点是()。A．抗冲击能力强B．摩擦阻力小C．起动灵敏D．润滑简便E．高速时噪声低23．造成流体在管路中阻力损失的原因包括()。A．流体的粘滞性B．流体的惯性C．管路断面突变D．流体静压力E．流体的化学特性24．机械设备零部件的主要形状误差包括()。A．垂直度B．直线度C．平面度D．圆度E．圆柱度25．火灾报警联动控制系统的精装修消防验收内容包括()。A．各项消防系统B．消防管线及连接C．各项消防设施D．安全疏散E．室内装修26．智能建筑系统联动调试应包括()。A．单体调试检查B．系统的接线检查C．系统通信检查D．系统监控性能的测试E．系统联动功能的测试27．机电安装分项工程是按()等进行划分。A．专业性质B．主要工程材料C．施工工艺D．设备类别E．工种类别28．锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。A．普通碳素钢B．优质碳素钢C．普通低合金钢D．低温合金钢E．合金结构钢29．特种设备安装单位除具有独立法人资格外，还应具备相应的()条件。A．企业资质等级B．人员配备C．作业设备、工具和检测仪器D．管理体系E．业绩30．接地装置的接地电阻值由()等因素决定。A．接地体形状B．接地体敷设位置C．接地体数量D．接地体方向E．埋入处土壤的理化性质三、案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分，（四)、(五)题各30分)(一)背景资料　　某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。问题1．项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?2．项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?工程经济第61页共61页 3．人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?4．项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。5．项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?(二)背景资料　　南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间，其生产线由建设单位从国外订购，A施工单位承包安装。A施工单位进场时，生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求，与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈，编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见下表)。LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表　　A施工单位在设备基础检验时，发现少量基础与安装施工图不符，B施工单位进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，但影响了工期，使基础检验持续时间为30天。LCD生产线的安装正值夏季，由于台风影响航运，使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7天。A施工单位按照建设单位的要求，调整进度计划，仍按合同规定的工期完成。问题1．按LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表为A施工单位项目部绘出安装进度双代号网络计划图。2．分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?3．基础检验工作增加到30天，是否影响总工期?说明理由。4．LCD生产线设备晚到7天，是否影响总工期?说明理由。5．如按合同工期完成，A施工单位如何进行工期调整?(三)背景资料　　某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度2006一级《机电安装工程管理与实务》真题答案2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案(机电安装)(满分l60分)一、单项选择题(共20题。每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1．B2．C3．B4．D5．A6．D7．A8．D9．C10.C11．Al2．Bl3．Dl4．Cl5．D16．Cl7．B，18．Cl9．A20．C二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选．本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分)21．CDE22．BCD23．ABC24．BCDE25．ACDE26．BCDE27．BCD28．BCE29．BCDE30．ABCE三、案例分析题(共5题．（一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)（一)1．(本小题3分)合同约定，全部工程设备和主材由业主提供，项目部自行采购是不允许的(1分)。应在采购前要经业主同意(1分)并在进场时填报验收单，报监理单位认可(1分)后才能安装。2．(本小题4分)项目部在设备采购管理中可能有以下方面的失控：(1)订立合同前供应商选择(1分)；(2)设备监造(1分)；(3)设备包装运输(1分)；(4)设备交付验收(1分)。3．(本小题3分)应采取的措施有：(1)根据工程量进行劳动力内部协调和补充(1分)；(2)项目部向公司申请增加劳动力(1分)；(3)如公司无力调入所需劳动力，则可提出将部分工程分包给其它施工企业(1分)。4．(本小题6分)(1)不正确(1分)。因为合成工段压缩机安装属于主要设备的安装(1分)，按规定不可以分包。如要分包也必须征得监理工程师或业主认可(1分)。(2)不正确(1分)。①项目部编制的施工组织设计应报监理单位批准后，才能向分包单位交底(1分)。②施工方案应由分包单位制订，并报总承包项目部批准后，才能组织施工(1分)。5．(本小题4分)提出合同变更的理由是：亘遘让缝趁(1分)，葳王蓝泓(1分)。可向业主提出签互塞蹙(1分)塑延翅塞蹙(1分)。（二)1．(本小题4分)工程经济第61页共61页 LCD生产线安装进度双代号网络计划(图)(4分)2．(本小题5分)影响工期的关键工作是：生产线进场(1分)，生产线组装固定(1分)，生产线试车调整(1分)，联动调试、试运行、验收(1分)，总工期为180天(1分)。3．(本小题3分)基础检验工作增加到30天，不会影响总工期(1分)，因为基础检验在非关键线路上(1分)，出现的偏差小于总时差30天(1分)o4．(本小题3分)LCD生产线设备晚到7天，要影响总工期(2分)，因为该工作在关键线路上(1分)。5．(本小题5分)A施工单位采用适当措施压缩关键工作的持续时间(1分)，改变施工方案(1分)和调整施工程序(1分)，在生产线组装固定、试车调整、联动调试、试运行、验收的关键工作上赶工7天(2分)，使工期按合同约定完成。(三)1．(本小题4分)根据综合评价法公式：，吊车塔架法计算结果为0.85是最大值(2分)即最优方案。2．(本小题5分)绘制吊装施工平面图(1分)；高空作业安全技术措施(1分)；机械操作安全技术措施(1分)吊装作业安全技术措施(1分)；针对环境(风、雨)的施工安全技术措施(1分)。3．(本小题3分)根据吊车的特性曲线确定站车位置(幅度)(1分)和臂长(1分)，确定吊机能够吊装的载荷(1分)进行重新调整。4．(本小题2分)因吊装前未按规定清洗维修滑轮(1分)或没有认真对滑轮进行检验(1分)即投入使用，致使滑轮出现故障。5．(本小题6分)吊装前交底(1分)。由吊装工艺编制人向吊装作业人员交底(1分)。内容有吊装工艺(1分)、操作方法要领(1分)、质量控制(1分)、安全措施(1分)。（四）1．(本小题7分)①先安装-ll.800层的设备、后安装-6.800层的设备(1分)；每层先安装远离吊装孔的设备；最终安装靠近吊装孔的设备(1分)；-2.600层冷却塔安装可作作业平衡调剂用(1分)。理由是使-6.800层吊装孔早日封闭，以利该层设备方便水平拖运(1分)，先远后近可避免发生因通道狭窄而使后装设备无法逾越现象(1分)。②-6.800层的流程：换热器→供热锅炉→各类水泵(2分)或-ll.800层的流程：离心冷水机组→变配电设备→柴油发电机组(2分)2．(本小题6分)可先安装以施工用电供电的照明工程(1分)、通风排气工程(1分)、集水坑排水工程(1分)。照明工程可节约临时用电设施(1分)、通风排气工程有利作业人员身体健康(1分)，集水坑排水工程有利于作业安全(1分)。3．(本小题7分)有汽车吊站位的地面承载力试验(1分)、大型设备拖运路经楼面承裁力核算(1分)、墙体上拖运用预埋锚点的强度计算(1分)。因为汽车吊站在经大开挖回填后的路面上(2分)；楼面或锚点的使用(1分)必须经设计单位书面认定(1分)。4．(本小题5分)宜采用横道图形式表示(2分)，其优点是简单直观(1分)、编制方便(1分)、便于对比检查(1分)。5．(本小题5分)变配电室首先受电并能供电(1分)、接通外部给水管路(1分)、连接排水总管(1分)、用油设备的贮油罐进油(1分)、输油管路连通(1分)经检查均合格便具备单机试运转的条件。(五)1．(本小题6分)主要的施工技术措施有：(1)在比赛大厅地面分段组装风管，经检测合格后保温，减少高空作业。(2分)(2)先安装地下室排风机，进行强制排风，降低作业环境湿度。(2分)(3)必要时，采取加热烘干措施。(2分)2．(本小题7分)地下室管道焊接质量预控方案；工序名称：焊接工序：(1分)可能出现的质量问题：产生气孔(1分)、夹渣(1分)、等质量缺陷提出质量预控措施：焊工备带焊条保温筒(2分)、施焊前对焊口进行清理(1分)和烘干(1分)3．(本小题6分)．垫铁移位和松动的原因可能是操作违反规范要求，垫铁与基础间接触不好(1分)，垫铁间点焊不牢固(1分)，灌浆时固定垫铁的方法不对(1分)。联轴器同轴度超差原因可能是操作违反规范要求，检测方法不对(1分)检测仪表失准(1分)，被测数据计算错误(1分)。4．(本小题5分)(1)风管及部件进场时进行外观捡查(1分)；风管漏光法检测(1分)o(2)因该风管系统是属中压风管(1分)，应做严密性试验(1分)即：风管漏光法检测合格后做漏风量测试的抽检。(1分)5．(本小题6分)变配电装置调试阶段应派值班人员监控受潮情况(2分)，试验作业时应加强监护(2分)，检查排风设施和排水设施工作是否正常(2分)。2007年一级建造师考试建设工程经济真题12007一级建造师考试工程经济试题（真题）1.在计算财务净现值率过程中，投资现值的计算应采用(c)工程经济第61页共61页 A.名义利率B.财务内部收益率C.基准收益率D.投资收益率2.已知年利率12%,每月复利计息一次.则季实际利率为(c)A.1.003%B.3.00%C.3.03%D.4.00%3.每半年末存款2000元,年利率4%,每季复利计息一次.2年末存款本息和为(c)万元.A.8160.00B.8243.22C.8244.45D8492.934.用于建设项目偿债能力分析的指标是(b)A.投资回收期B.流动比率C.资本金净利润率D.财务净现值率5.某常规投资方案,FNPV(i1=14%)=160,FNPV(i2=16%)=﹣90,则FIRR的取值范围为(c)A.﹤14%B.14%～15%C.15%～16%D.﹥16%6.某建设项目年设计生产能力10万台,单位产品变动成本为单位产品售价的55%,单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%,经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台.若企业要盈利,生产能力要盈利,生产能力利用率至少应保持在(a)以上.A.45%B.50%C.55%D.60%7.进行建设项目敏感性分析时,如果主要分析方案状态和参数变化对投资回收快慢与对方案超额净收益的影响,应选取的分析指标为(c)A.财务内部收益率与财务净现值B.投资回收期与财务C.投资回收期与财务净现值D.建设工期与财务净现值8.属于项目资本现金流量表中现金流出构成的是(b)A.建设投资B.借款本金偿还C.流动资金D.调整所得税9.某建设项目建设期3年,生产经营期17年,建设投资5500万元,流动资金500万元,建设期一次第1年初贷款2000万元,年利率9%,贷款期限5年,每年复利息一次,到期一次还本付息,该项目的总投资为(d)万元.A.6000B.6540C.6590D.707710.在建设项目设计工作阶段,与投资准备工作紧邻的前项工作是(c)A.编制项目建议书B.编制项目可行性研究报告C.进行初步设计D.进行施工图设11.可行性研究报告中的投资估算深度,应满足(d)A.金融机构信贷决策的需要B.设备订货合同谈判的要求C.施工图设计的需要D.投资控制准确度要求12.某设备一年前购入后闲置至今,产生锈蚀.此间由于制造工艺改进,使该种设备制造成本降低,其市场价格也随之下降.那么,该设备遭受了(b)A.第一种有形磨损和第二种无形磨损B.第二种有形磨损和第一种无形磨损C.第一种有形磨损和第一种无形磨损D.第二种有形磨损和第二种无形磨损13.某施工企业欲租用一种施工设备.与商家甲谈妥每月租金2000元,并支付了定金200元,定金不可退还,此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备.如果重新进行租用设备方案的比选,则沉没成本为(a)元.A.200B.300C.1700D.190014.某设备物理寿命为8年,各年的动态年平均成本AC如下表,则其经济寿命为(a)年.A.5B.6C.7D.815.进行购置设备与租赁的方案比选,需要分析设备技术风险、使用维修特点,其中对(c)的设备,可以考虑租赁设备的方案.A.技术过时风险小B.保养维修简单C.保养维修复杂D.使用时间长工程经济第61页共61页 16.某施工企业拟租赁一施工设备,租金按附加率法计算,每年年末支付.已制设备的价格为95万元,租期为6年,折现率为8%,附加率为5%,则该施工企业每年年末应付租金为(d)万元.A.17.89B.20.58C.23.43D.28.1817.已知建设某生产70万吨化工装置的投资额为110000万元,现拟建生产120万吨的同类装置,工程条件与上述装置类似,生产能力指数为0.6,价格调整为1.2,则拟建装置的投资额估算为(b)万元.A.151999.66B.182399.59C.188571.43D.26285.7118.某建设项目只有一个单项工程不编制建设项目总概算,则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算,设备及安装工程概算外,还应包括(b)概算A.工器具及生产家具购置费用B.工程建设其他费用C.给排水采暖工程工程D.特殊构筑物工程19若初步设计有详细的设备清单,则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是(a)A.概算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.类似工程预算法20某施工企业滥价发行股票时，所取得的股票发行收入超过股票价值1000万元，该项收入属于企业的（a）。A．资本公积B.实收资产C．盈余公积D.未分配利润21.在下列企业财务活动中，属于投资活动的是（d）。A发行股票B.可转换债卷转作资本C．赊购材料D.购买政府公债22.企业计提的存货跌价准备在会计核算中（b）。A．可直接计如当期成本B.可通过分配计如当期成本C．可按期逐月摊如成本D.不应在成本中列支23.不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（c）。A．直接费B.土地使用费C．铺底流动资金D.涨价预备费24.按人民币计算，某进口设备离岸价为2000万元，到岸价为2100万元，银行财务费为10万元，外贸手续费为30万元，进口关税为147万元。增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（d）万元。A．2551.99B.2644.00C．2651.99D.2668.9925.按人民币计算，某进口设备的离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5%，则该设备的银行财务费为（a）万元。A．5.00B.5.25C．5.33D.5.7826.某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其它费为300万元，则该项目涨价预备费的计算技术为（c）万元。A．1000B.1300C1600D.190027.根据建标[2003]206号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费、属于建筑安装工程的（b）。A．措施费B.直接工程费C企业管理费D.现场管理费28.某施工机械预算价格为40万元，估计残值率为3%，折旧年限为10年，年工作台班数为250台班，则该机械的台班折旧费为（b）元A．1.9.59B.155.20C160.00D.164.8029.根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定交纳的工程排污费属于（c）。A建筑安装工程措施B.建筑安装工程直接工程C．建筑安装工程间接费D.建设单位管理费30.某单位工程采用工料单价法计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为100万，措施费为10万元，间接费费率为8%，利润率为3%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（d）万元。A．122.36工程经济第61页共61页 B.125.13C126.26D.126.5431编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是（a）。A．停工时间B.休息时间C准备与结束工作时间D.不可避免中断时间32预算定额是以（b）为对象编制的。A．同一性质的施工过程--工序B.建筑物或构筑物各个分部分项工程C．扩大的部分分项工程D.独立的单项程或完整的工程项目33.编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在（b）中。A分部分项工程清单B措施项目清单C其他项目清单的招标人部分D.其它项目的投标人部分34.根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二为分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（d）位。A．三至四B．五至六C．七至九D.十至十二35.《建设工程工程量清单计价规范中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（a），并考虑风险因素产生的费用。A．直接工程费、管理费、利润B．直接工程费、利润、税金C．直接费、利润、税金D.直接费、接费、利36.借贷记账法的记账规则--"借贷必相等"，是指对于发生的任何一笔经济业务，记账时，（d）。A．借方帐户的数量要与贷方账户的数量相等B．借方帐户的增加额等于贷方账户的减少额C．借方帐户的增加额等于贷方账户的增加额D．计入帐户的借方金额等于贷方金额在数量上必须相等。37.某施工企业从外省一家电子公司购进一批价值20万元的电脑，为了使货款快递、安全地汇入该电子公司的银行账户，两家公司可以采用的银行帐户，两家公司采用的银行结算方式是（b）结算。A．信用证B．银行汇票C．支票D．银行本票38.施工企业的库存材料包括（a）A．结构件B．摸板C。安全网D．架料39.折旧率随着使用年限的变化而变化的固定资产折旧计算方法是（c）A．平均年限法B．双倍余额递减法C．年数总和法D．工作量法40企业处置无形资产净损失计入当期的（b）A．营业外支出B．期间费用C．财务费用D．管理费用41.某施工企业发行债券的票面利率为12%，发行时市场利率为8%，为协调购销双方利益，则企业应采用（b）发行价格。A．折价B．溢价C．平价D．减价42.企业的非流动负债包括（b）A．应付票据B．应付债券C．应付工资D．应付股利43.某施工企业于2006年9月1日收到投资人投入的原材料一批，合同约定该批材料的价值为300万元，则这批材料应作为企业的（d）处理。A.资本公积B.盈余公积C.未分配利润D.实收资本44.施工企业从建造合同签订开始至合同完成止所发生的直接费用和间接费用应计入（c）明细账。A．机械作业B．辅助生产C．工程成本D．预提费用45.某跨年度工程，施工合同总收入为10000万元，合同预计总成本为8500万元，以前年度累计已确定的毛利为600万元，当期期末累计完工进度为80%，当期确认的合同毛利为（a）万元。A．600工程经济第61页共61页 B．900C．1200D．150046.某施工单位企业当期实现的主营业务收入为10000万元，主营业务成本为8000万元，主营业务税金及附加为960万元，其他业务利润为2000万元，管理费用和财务费用总计为1200万元,则该企业当期营业利润为（c）万元。A．1840B．2800C。3040D．400047.企业在资产负债表日，如果不能可靠估计所提供劳务的交易成果，已经发生的劳务成本聚集全部不能得到补偿，应（c）A．确认预计收入，结转已发生成本，不确认当期损失或利润B．确认预计收入，结转已发生成本，将差额确认为当期损失或利润C．不确认收入，将已经发生的劳务成本确认当期损失D．按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，暂不确认利润或损失48.营运能力分析指标包括（a）A．总资产报酬率B．应收账款C．无担保借款D．应付银行承兑汇票49.银行短期借款信用条件中的补偿性余额条款是指（b）A．借款人要对贷款限额末使用部分支付补偿费B．借款人在银行中保持按实际借用额的一定比例计算的最低存款余额C．银行如果不能及时向借款人贷款需要向借款人制服补偿金D．借款人如果不能按时还款需要向银行支付补偿金50.某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位啊建筑工程概算精度最高的方法是（a）A概算定额法B概算指标法C类似工程预算法D修正的概算指标法51.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107号令），施工图预算应由（c）构成。A成本、预备费和利润B成本、利润和税金C直接成本、管理费、利润和税金D直接成本、利润、风险费和税金52.国际工程投标报价中，赞定金额的处理方式是（d）决定其使用发式和额度。A计入承包商工程总报价，由承包商B．不计入承包商工程总报价，由项目设计方C．不计入承包商工程总报价，由业主工程师D．计入承包商工厂总报价，由业主工程师53.属于扩张性财政政策措施的是（b）A降低利率B降低税收C减少政府转移支付D减少政府支出54.某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元,按季计算并支付利息,季度利率2%,则一年支付的利息总和为(c)万元.A.8.00B8.08C8.24D8.4055.以工序为编制对象的定额(a)A施工定额B基础定额C概算定额D概算指标56.下列各项中，属于财务费用的是(d)A应付债卷B储备基金C盈余公积D利息支出57.建设项目财务评价中所涉及的营业税、增殖税、城市维护税和教育费附加，是从(c)中扣除的。A销售收入B固定资产C建设投资D总成本费用58.使投资项目财务净现值为零的折现率称为(b)A利息备付率B财务内部收益率C财务净现在率D偿债备付率59.家庭的半自动洗衣机，经过多次维修也无法使用，准备购买全自动的新洗衣机，这一措施属于对(b)A形磨损的局部补偿B有形磨损的完全补偿C无形磨损的局部补偿D无形磨损的完全补偿60建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于(b)A生产工人辅助工资B工资性补贴C职工福利费工程经济第61页共61页 D基本工资61一个现金流量图，我选的AB62基准收益率的有关问题，我选的ABE63影响项目投资的因素，我选的CD64影响设备投资的因素，我选的AD65价值工程的对象，我选的ADE66建筑进技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有（de）。A．增量投资内部收益率法B．增量投资收益率法C．净年值法D．折算费用法E．综合总费用法67属于其他应收款的有（abd）A．预付的保函押金B．应收的各种赔款C．销售产品应向购货单位收取的货款D．租入包装物支付的押金E．预付备料款68固定资产的特点有（bc）A．具有不可移动性B．使用期限长C．单位价值较高D．使用过程中价值量基本不变E．使用过程中保持原有实物形态不变69属于企业实收资本的有（ade）。A．国家资本金B．股票溢价C．接收现金捐赠D．法人资本金E．个人资本金70列入企业营业外支出项目的有（bce）。A．捐赠支出B．固定资产盘亏C．非常损失D．所得税支出E．资产减值损失71下列各项中，属于"存货"的有（abde）。A．周转材料B．低值易耗品C．临时设施D．施工产品E．在建施工产品72筹资活动生产的现金流量有（ab）。A．资本溢价B．实收资本C．处置固定回收的现金净额净额D．收回投资所收到的现金E．取得投资收益所收到的现金73属于建筑安装工程直接工程费中的材料费的有（be）。A．材料二次搬运费B．材料检验实验费C．钢筋混凝土摸板及支架费D．脚手架费E．材料运输损耗费74根据建标[2003]206号文件，属于措施费的有（cde）。A．工程排污费B．检验试验费C．大型机械设备进出场及安拆费D．施工派水降水费E．安全施工费75采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费，可分别以（adc）为计算基数。A．人工费B．人工费+材料费C．人工费+施工机械使用费D．直接费E．材料费+施工机械使用费76建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（bde）。A．土地使用税B．营业税C．房产税D．城市维护建设税E．教育附加费77编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（abde）。A．理论计算法B．图纸计算法C．比较类推法D．测定法E．经验法78根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有（ad）。A．预留金B．已完工程及设备保护费C．由招标人采购的材料购置费D．零星工作费E．文明施工费79对施工单位而言，施工图预算是（abe）的依据。A．确定投标报价B．控制施工成本C．进行贷款工程经济第61页共61页 D．编制工程概算E．进行施工准备80项目融资的特点有，项目融资（ad）A．是以项目本身为主体安排的融资B．可实现项目发起人公司负责型融资的要求C．融资成本相对较低D．对项目发起人无追索权或只有有限追索权E．以项目发起人自身的资信作为贷款的首要条件2007一级建造师法规及相关知识试题及答案2007一级建造师法规考试试题一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)01根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）A．法律B.部门规章C．行政法规D.单行条例02某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理03甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归()享有。A、甲建设单位B、乙设计单位C、注册建筑师王某D、甲、乙两单位共同04某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予制服工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C．2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉05监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。A．以要求施工单位修改设计B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计D．应当要求设计单位修改设计06某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。A．责令改正，并处以罚款B.令改正，可以处以罚款C．责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款07使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A．50B.100C．200D。300008某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）A．3月20日B。3月30日C．4月25日D。4月30日09甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为（）A．一级B。二级C．三级D。暂定级10在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）A．投标人主要负责人的近亲属B。项目主管部门的人员C．项目行政监督部门的人员D。招标人代表11某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（）A、评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B、评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C、评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包12某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）A．1020万元B。1010万元C．1000万元D。990万元13．某生产经营单位按照<<安全生产法>>的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（）A．100人B。200人C．300人D。500人工程经济第61页共61页 14．安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急求援工作情况检查时，提出了以下要求，其实符合〈〈安全生产法〉〉有关规定的是（）A、应建立应急救援资金专款专用制度B、应建立应急久远组织，但应指定兼职应急救援人员C、应对应急救援器材进行经常性维护保养D、各级负责人应兼任应急救援人员15劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。A．兼职安全巡查员B。专业监理工程师C．发包人代表D。建设工程安全生产监督站16下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B．专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员17根据〈〈建设工程安全生产管理条例〉〉的规定，属于施工单位安全责任的是（）A．提供相邻构筑物的有关资料B．编制安全技术措施及专项施工方案C．办理施工许可证时报送安全施工措施D．提供安全施工措施费用18下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证19．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法所禁止的是（）A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B、明示施工单位在施工中应优化工期C、暗示施工单位不采用〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉签定合同D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥20依照〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（）A、建设单位负责试验，并承担试验费用B、建设单位负责试验，双方分担试验费用C、施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D、施工单位负责试验，双方分担试验费用21依据<<建设工程质量管理条例>>的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应于基础工程D.大型非标构件进行吊装22某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用23．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托个了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（）A、丙设计单位直接对甲建设单位负责B、丙设计单位仅对乙设计单位负责C、乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D乙、2007年一级建造师《建设工程项目管理》试题含答案　1、大中型工程项目是由多个(A)组成的。　　A、单项工程　　B、单体工程　　C、单位工程　　D、分项工程　　2、建设工程项目管理的核心任务是项目的(D)　　A、目标规划　　B、目标比选　　C、目标论证　　D、目标控制　　3、如图所示的组织工具是()　　A、项目结构图　　B、组织结构图　　C、合同结构图　　D、线性组织结构图　　4、工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的(B)关系　　A、静态组织　　B、动态组织　　C、工艺　　D、从属　　5、线性组织结构的特点是(B)　　A、每一个工作部门只有一个直接的下级部门　　B、每一个工作部门只有一个直接的上级部门　　C、谁的级别高,就听谁的指令　　D、可以越级指挥或请示工程经济第61页共61页 　　6、施工总承包模式与施工总承管理模式的相同之处在于(B)　　B、总包单位对分包单位的管理责任　　C、业主对分包单位的付款方式　　D、业主对分包单位的选择和认可权限　　7、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的(C)文件。　　A、操作性　　B、实施性　　C、纲领性　　D、作业性　　8、建设工程项目目标动态控制的核心是(D)　　A、合理确定计划值　　B、认真收集实际值　　C、适当调整工程项目目标　　D、比较分析,采取纠偏措施　　9、根据《建设工程项目管理规范》(GB、/T50326-2006),施工方项目经理的管理控制包括(C)等。　　A、主持项目的投标工作　　B、组建工程项目经理部　　C、制订项目经理内部计酬办法　　D、选择具有相应资质的分包人　　10、按照我国现行管理体制,施工方项目经理(B)　　A、是施工企业法定代表人　　B、是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人　　C、是一个技术岗位,而不是管理岗位　　D、须在企业项目管理领导下主持项目管理工作　　11、对专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经(B、)批准后执行。　　A、监理单位技术负责人　　B、总监理工程师　　C、专业监理工程师　　D、专业工程师　　12、旁站监理人员实施旁站监理时,如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准的行为,首先应(A)　　A、责令施工单位立即整改　　B、立即下达工程暂停令　　C、立即报告政府主管部门　　D、立即报告业主代表和总监理工程师　　13、施工成本计划通常有三类指标,即(B)　　A、拟定工作预算成本指标,已完成工作预算成本指标和成本降低率指标　　B、成本计划的数量指标,质量指标和效益指标　　C、预算成本指标,计划成本指标和实际成本指标　　D、人、财、物成本指标　　14、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是(A)　　A、考核项目管理绩效　　B、寻求进一步降低成本的途径　　C、考核企业经营效益　　D、分析成本偏差的原因　　15、项目施工准备阶段的成本计划是以项目实施方案为依据,采用(D)编制而形成的实施性施工成本计划。　　A、概算定额　　B、单位估价表　　C、预算定额　　D、施工定额　　16、施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下,施工成本计划总额应控制在(B)的范围内。　　A、固定成本　　B、目标成本　　C、预算成本　　D、实际成本　　17、对大中型工程项目,按项目组成编制施工成本计划时,其总成本分解的顺序是(A)。　　A、单项工程成本→单位(子单位)工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本　　B、单位(子单位)工程成本→单项工程成本→分部(子)分部)工程成本→分项工程成本　　C、分项工程成本→分部(子分部)工程成本→单位(子单位)工程成本→单项工程成本　　D、分部(子分部)工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位(子单位)工程成本　　18、如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求,同时还应考虑施工成本指出计划对(D、)的要求。　　A、成本目标　　B、项目目标　　C、成本分解　　D、项目划分　　19、根据《建设工程工程量清单计价规范》,施工过程中如发现图纸设计错误,因修改设计而新增的工程量清单项目,其综合单价应(C、)　　A、由发包人提出,经工程师确认　　B、由工程师提出,经发包人确认　　C、由承包人提出,经发包人确认　　D、由发包人提出,经承包人确认　　20、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后(A、)天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。　　A、14　　B、21　　C、28　　D、30工程经济第61页共61页 　　21、FIDIC合同条件所规定的工程支付中,属于暂付费用的是(A、)　　A、保留金、工程变更费用、业主索赔费用　　B、迟付款利息、业主索赔费用　　C、动员预付款、材料预付款、保留金　　D、工程变更费用、成本增减费用　　22、施工成本控制工作的一般步骤是(B)　　A、检查---分析----比较----预测----纠偏　　B、比较---分析---预测----纠偏---检查　　C、预测---比较---分析----检查----纠偏　　D、预测---检查----分析---比较---纠偏　　23、某分项工程计划工程量3000m3，计划成本15元/m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为(A)　　A、拖后7500元　　B、提前7500元　　C、拖后12500元　　D、提前12500元　　24、施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有(A)　　A、横道图法、表格法、和曲线法　　B、网络图法、横道图法和表格法　　C、比较法、因素分析法和差额计算法　　D、网络图法、表格法和曲线法　　25、下列各项措施中，(C)是建设工程项目进度控制的技术措施　　A、确定各类进度计划的审批程序　　B、选择工程承发包模式　　C、优选项目设计、施工方案　　D、选择合理的合同结构　　26、论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制各层进度计划：②项目的工作编码;③进度计划系统的结构分析等项工作，对上述工作而言，正确的工作步骤是(D、)　　A、①-②-③　　B、②-①-③　　C、②-③-①　　D、③-②-①　　27、建设工程项目的业主和参与方都有进度控制的任务，各方(D)　　A、控制的目标相同、但控制的时间范畴不同　　B、控制的目标不同、但控制的时间范畴相同　　C、控制的目标和时间范畴均相同　　D、控制的目标和时间范畴各不相同　　28、某工程单目标双代号网络计划如下图所示，图中错误的是()　　A、有多个起点节点　　B、有多个终点节点　　C、有双向箭头联线　　D、有循环回路　　29、某道路工程在进行基层和面层施工时,为了给面层铺设提供工作面和工作条件,需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺,这种时间间隔是(D、)时距。　　A、STS　　B、FTF　　C、STF　　D、FTS　　30、某双代号网络计划中(以天为单位),工作K的最早开始时间为6,工作持续时间为4,工作M的最迟完成时间为22。工作持续时间为10,工作N的最迟完成时间为20,工作持续时间为5,已知工作K只有M,N两项紧后工作,工作K的总时差为(A、)天。　　A、2　　B、3　　C、5　　D、6　　31、根据《GB、/T19000-ISO9000(2000)》的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行(D)的一系列工作。　　A、考核和评价　　B、评价和记录　　C、预测和评价　　D、评价和改进　　32、在PD、C、A、循环中，P阶段的职能包括(B)等。　　A、确定质量改进目标，制定改进措施　　B、明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案　　C、采取应急措施，解决质量问题　　D、规范质量行为，组织质量计划的部署和交底　　33、建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是(A)的职能。　　A、建设单位　　B、设计单位　　C、项目管理咨询单位　　D、建设项目工程总承包单位　　34、建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是(A)　　A、建设单位　　B、劳务分包单位　　C、施工单位　　D、材料供应单位　　35、建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册，是承担该项目实施任务各方应共同遵循的管理依据，它在(B)过程中形成。　　A、分析系统质量控制界面　　B、编制系统质量控制计划工程经济第61页共61页 　　C、制定系统质量控制制度　　D、明确系统质量控制网络　　36、通过对竞争机制，利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，即(D)机制。　　A、持续改进　　B、反馈　　C、约束　　D、动力　　37、关于施工质量计划，下列说法正确的是()　　A、施工质量计划应由业主组织编制　　B、施工质量计划应包括施工技术方案　　C、施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改　　D、施工质量计划编制范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致　　38、根据建设工程监理规范，施工组织设计在经监理工程师审核，签认后还应报(A)　　A、建设单位　　B、工程质量监督机构　　C、设计单位　　D、当地建设行政主管部门　　39、施工阶段质量事中控制的途径之一是()　　A、工程测量基准点的建立　　B、工程质量监督机构　　C、投料与检测计量　　D、已完工程成品保护　　40、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB、50300-09年一级建造师考试《建设工程经济》真题精选（1）1.在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有（　）。　　A．增量投资分析法、净年值法、综合总费用法　　B．增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法　　C．净年值法、净现值法、年折算费用法　　D．年折算费用法、综合总费用法、净年值法　　2.某企业资产总额年末数为1163150元，流动负债年末数为168150元，长期负债年末数为205000元，则该企业年末的资产负债率为（　）。　　A．14.46%　　B．17.62%　　C．20.60%　　D．32.08%　　3.建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付（　）的各项费用。　　A．施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员。　　B．施工现场的所有工作人员　　C．从事建筑安装工程施工的生产和管理人员　　D．直接从事建筑安装工程施工的生产工人　　4.固定资产的账面价值是固定资产原值扣减（　）后的金额。　　A．累计折旧和累计减值准备　　B．预计净残值和累计减值准备　　C．累计折旧　　D．预计净残值　　5.某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该项补贴资金应视为项目的（　）。　　A．权益资金　　B．一般现金流入　　C．债务资金　　D．一般现金流出　　6.股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应（　）。　　A．计入资本公积　　B．计入盈余公积　　C．增加为注册资本　　D．作为利得　　7.建设工程人工定额是在（　）的施工条件下测定和计算的。　　A．先进　　B．平均先进　　C．正常　　D．最差　　10.按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号——所得税》规定，企业采用（　）对所得税进行会计处理。　　A．资产负债表债务法　　B．应付税款法　　C．递延法　　D．利润表债务法11.某项目设计年生产能力为10万台，年固定成本为1500万元，单台产品销譬价格为1200元，单台产品可变成本为650元，单台产品营业税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是（　）台。　　A．12500　　B．18750　　C．27272　　D．37500　　12.某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入（　）。　　A．财务费用　　B．营业费用　　C．管理费用　　D．工程成本　　13.根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是（　）。　　A．在产品成本不变的条件下，提高产品功能工程经济第61页共61页 　　B．在保持产品功能不变的前提下，降低成本　　C．在提高产品功能的同时，降低产品成本　　D．产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高　　14.某项目建设投资为1000万元，流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，年净收益为340万元。则该项目的静态投资回收期为（　）年。　　A．2.35　　B．2.94　　C．3.53　　D．7.14　　15.既是工程拨款或贷款的最高限额，也是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过批准的（　）。　　A．项目建议书　　B．资金申请报告　　C．设计概算文件　　D．开工报告　　16.某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元，基本预备费率为10%，则该项目基本预备费为（　）万元。　　A．120　　B．180　　C．182　　D．190　　17.企业销售需要安装的商品时，若安装属于商品销售合同约定的卖方责任，则确认商品销售收入的时间应是（　）。　　A．购货方首次付款时　　B．收到最后一笔销售货款时　　C．商品运到并开始安装时　　D．商品安装完毕并检验合格时　　18.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中，企业投资者投入的资金（　）的数额。　　A．高于其评估价值　　B．高于其账面价值　　C．超出企业其他投资人投入的资金　　D．超出其在企业注册资本中所占份额　　19.工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的（　）阶段的投资估算额。　　A．项目规划　　B．项目建议书　　C．详细可行性研究　　D．初步可行性研究　　20.费用按经济用途可分为生产成本和期间费用，下列费用中，属于生产成本的是（　）。　　A．财务费　　B．材料费　　C．管理费　　D．营业费　　21.招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是（　）。　　A．分部分项工程量清单　　B．规费清单　　C．税金清单　　D．措施项目清单　　22.价值工程分析阶段的工作步骤是（　）。　　A．功能整理一功能定义一功能评价一功能成本分析一确定改进范围　　B．功能定义一功能整理一功能成本分析一功能评价一确定改进范围　　C．功能定义一功能评价一功能整理一功能成本分析一确定改进范围　　D．功能整理一功能定义一功能成本分析一功能评价一确定改进范围61.以“产品支付”为基础的项目融资模式的特点有（　）。　　A．债务资金可以用于项目的建设和日常经营　　B．它是通过让贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的　　C．融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的　　D．贷款偿还期短于项目的经济寿命　　E．贷款银行的融资容易被安排成无追索或有限追索的形式　　62.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时间包括（　）。　　A．正常负荷下的工作时间　　B．不可避免的中断时间　　C．施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间　　D．有根据地降低负荷下的工作时间　　E．不可避免的无负荷工作时间　　63.建筑安装工程费用包括（　）。　　A．建设管理费　　B．直接费　　C．间接费　　D．利润　　E．税金　　64.下列关于企业利润的描述中，正确的有（　）。　　A．净利润=利润总额一所得税费用　　B．利润总额=营业利润十营业外收入一营业外支出　　C．利润总额体现企业的最终经营成果　　D．营业利润是企业利润的主要来源　　E．营业利润包括企业对外投资收益　　65.下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有（　）。　　A．设备安装费=设备安装工程量×预算单价　　B．设备安装费=设备原价×设备安装费率工程经济第61页共61页 　　C．设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费　　D．设备安装费=设备台数×每台设备安装费　　E．设备安装费=建筑面积×单位面积安装费　　66.在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有（　）。　　A．功能现实成本计算　　B．方案创造　　C．功能整理　　D．功能定义　　E．方案评价　　67.建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有（　）。　　A．评价精度要求较高　　B．项目年收益大致相等　　C．项目寿命期较短　　D．项目现金流量变动大　　E．可以不考虑资金的时间价值　　68.影响资金等值的因素有（　）。　　A．资金的数量　　B．资金发生的时间　　C．利率（或折现率）的大小　　D．现金流量的表达方式　　E．资金运动的方向　　69.动态会计等式是由（　）等会计要素构成的。　　A．负债　　B．收入　　C．费用　　D．利润　　E．资产　　70.对设备第二种无形磨损进行补偿的方式有（　）。　　A．日常保养　　B．大修理　　C．更新　　D．经常性修理　　E．现代化改装　　71.会计分析过程中，对会计报表进行比较的方法有（　）。　　A．水平分析法　　B．趋势分析法　　C．交叉分析法　　D．垂直分析法　　E．因素分析法　　72.下列关于联合试运转费的描述中，正确的有（　）。　　A．联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用　　B．不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费　　C．当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转费=联合试运转费用支出一联合试运转收入　　D．联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费　　E．联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用　　73.新设法人融资项目的资本金筹措方式有（　）。。　　A．股东直接投资　　B．发行股票　　C．政府投资　　D．股东增资扩股　　E．发行债券　　74.下列企业资产中，属于无形资产的有（　）。　　A．非专利技术　　B．低值易耗品　　C．出让的土地使用权　　D．专利权　　E．著作权　　75.下列所有者权益中，属于所有者直接投入形成的权益有（　）。　　A．实收资本　　B．盈余公积　　C．资本公积　　D．未分配利润　　E．利得一级建造师考试历年真题精讲2010年版建设工程项目管理历年考试分值分布1Z301000建设工程法律制度历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年工程经济第61页共61页 单选多选单选多选单选多选单选多选单选多选1Z301010建造师管理制度2　1　　　11Z301020法律体系和法的形式　　　　　　11Z301030民法283612311Z301040建筑法543254221Z301050招标投标法846432621Z301060安全生产法442222311Z301070建设工程安全生产管理条例427434211Z301080安全生产许可证条例　　　　　　11Z301090建设工程质量管理条例587258421Z301100建设工程勘察设计管理条例1　1　1　11Z301110标准化法2　121　11Z301120环境保护法6　323　111Z301130节约能源法　　　　　　11Z301140消防法2　2　1　21Z301150档案法　　　　　　11Z301160土地管理法　　　　　　11Z301170城市房屋拆迁管理条例　　　　　　11Z301180劳动法2　4　22111Z301190保险法2　2　　　11Z301200税法1　1　　　21Z301210公司法1　1　1　11小计4730442428283332776856651Z302000合同法历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年单选多选单选多选单选多选单选多选单选多选1Z302010合同法原则及合同分类12121211Z302020合同的订立162434411Z302030合同的效力144652211Z302040合同的履行245222311Z302050合同的变更和转让　22　1　111Z302060合同的权利义务终止　2　　2　111Z302070违约责任5　1442111Z302080合同的担保321232211Z302090建设工程合同511Z302100与工程建设相关的其他合同11小计1322162021142020353635401Z303000建设工程纠纷的处理历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年单选多选单选多选单选多选单选多选单选单选1Z303010民事纠纷处理的方式22111Z303020证据14122211Z303030民事诉讼法21511Z303040仲裁法2322411Z303050行政复议法与行政诉讼法3小计36566614691112201Z304000建设工程法律责任历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年单选多选单选多选单选多选单选多选单选多选1Z304010民事责任21211Z304020行政责任11111Z304030刑事责任11211Z304040责任主体相应法律责任1小计24243224652004年一级建造师建设工程项目管理一、单项选择题（70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意）　　1、项目管理的核心任务是（　）。　　A．环境管理　　B．信息管理　　C．目标控制工程经济第61页共61页 　　D．组织协调　　2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（　）。　　A．政府主管部门　　B．质量监督机构　　C．项目法人　　D．项目总承包方　　3、我国《建筑法》规定，（　）。可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。　　A．全国人大常委会　　B．国务院　　C．各级地方政府　　D．县级以上建设行政主管部门　　4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（　）个。　　A．1　　B．2　　C．3　　D．4　　5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（　）联系。　　A．合同　　B．经济　　C．逻辑　　D．指令　　6、项目管理最基本的方法论是（　）。　　A．项目目标的策划　　B．项目目标的动态控制　　C．项目管理的目标　　D．项目管理的的信息化　　7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（　）措施。　　A．组织　　B．合同　　C．经济　　D．技术　　8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（　）。　　A．项目总监理工程师　　B．派驻施工现场的业主代表　　C．施工企业项目经理　　D．施工现场技术负责人　　9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（　）决定。　　A．政府主管部门　　B．业主　　C．施工企业　　D．行业协会　　10、施工企业人力资源管理的任务包括（　）。　　A．团队建设　　B．信息发布　　C．变更控制　　D．沟通规划　　11．旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（　）实施全过程现场跟班的监督活动。　　A．施工安全　　B．施工进度　　C．施工成本　　D．施工质量　　12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工（　）前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。　　A．24h　　B．48h　　C．72h　　D．5D　　13、建设工程项目策划的最终目的是为了（　）。　　A．分析和论证项目的投资目标　　B．选择项目的融资方式　　C．使项目建设的决策和实施增值　　D．确定项目管理的组织形式　　14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（　）。　　A．施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算　　B．施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势　　C．施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节　　D．施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程　　15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（　）。　　A．编制施工成本控制工作流程图　　B．制定施工方案并对其进行分析论证　　C．进行工程风险分析并制定防范性对策　　D．防止和处理施工索赔　　16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（　）。　　A．直接费、间接费、利润、税金　　B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本　　C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费　　D．建筑工程费和安装工程费　　17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（　）。提出。　　A．监理工程师　　B．承包人工程经济第61页共61页 　　C．发包人　　D．工程造价管理部门　　18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（　）计算。　　A．台班费　　B．台班折旧费　　C．折算租金　　D．折管租金乘以规定的降效系数　　19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（　）。　　A．工期与施工方法　　B．施工方法与施工组织措施　　C．工期与合同价款　　D．合同价款与施工组织措施　　20、根据《建设工程施工合同示范文本》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前（　）。天。　　A．7　　B．14　　C．28　　D．30　　21、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用（　）的材料信息价。　　A．国家工程造价管理机构公布　　B．当时当地工程造价管理机构公布　　C．发包人自行采集的市场　　D．项目管理咨询公司所确定　　22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据（　）的工程价格的计算方法决定。　　A．设计概算　　B．投标报价中　　C．发包人和承包人事先约定　　D．发包人和监理工程师事先约定　　23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（　）。　　A．纠偏　　B．分析　　C．比较　　D．检查　　24、建设工程项目施工成本偏差是指（　）之差。　　A．已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本　　B．已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本　　C．已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本　　D．已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本　　25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（　）。　　A．因素分析法和比较法　　B．曲线法和表格法　　C．连环置换法和比率法　　D．连环置换法和曲线法　　26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（　）。　　A．相关比率法　　B．比重分析法　　C．连环置换法　　D．动态比率法　　27、横道图进度计划的优点是（　）。　　A．便于确定关键工作　　B．工作之间的逻辑关系表达清楚　　C．表达方式直观　　D．工作时差易于分析　　28、根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是（　）。　　A．以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差　　B．以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差　　C．以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差　　D．以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差　　29、在下图所示的双代号网络计划中，工作C的总时差为（　）。　　A．0　　B．3　　C．5　　D．8　　30、工程网络计划中的关键工作是指（　）的工作。　　A．自由时差最小　　B．总时差最小　　C．工作持续时间最长　　D．时距为零　　31、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（　）。　　A．编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行　　B．编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证　　C．目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划　　D．目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划工程经济第61页共61页 　　32、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（　）。　　A．组织措施　　B．合同措施　　C．经济措施　　D．技术措施　　33、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的（　）。　　A．进度计划不必过早形成计划系统　　B．应对进度计划进行动态控制　　B．应对进度计划进行多方案比较与优化　　D．应增大影响进度风险的敏感度系数　　34．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（　）。　　A．编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性　　B．分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性　　C．分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施　　D．分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件　　35、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（　）。　　A．（3）（2）（1）　　B．（1）（3）（2）　　C．（2）（1）（3）　　D．（1）（2）（3）　　36、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（　）所规定的质量标准。　　A．施工承包企业　　B．建设工程项目目标　　C．国家工程质量验收标准　　D国家工程建设强制性标准　　37、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（　）。　　A．施工程序和工艺顺序　　B．施工工艺和施工方法　　C．工艺顺序和施工方法　　D．施工流向和施工工艺　　38、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在（　）进行。　　A．单位工程竣工验收阶段　　B．项目施工全过程各阶段　　C．隐蔽工程验收阶段　　D．分部工程验收阶段　　39、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（　）而减轻责任。　　A．设计图纸错误　　B．勘察资料失实　　C．监理机构验收失误　　D．试桩检测有误　　40、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经（　）批准确认后执行。　　A．企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位　　B．项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位　　C．工程监理单位审核并报请建设单位　　D．工程监理单位审核并报请工程质量监督机构　　41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（　）。　　A．办理施工许可　　B．确定检验批　　C．编制施工组织设计文件　　D．办理质量监督手续　　42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经（　）验收合格方能使用。　　A．建设单位　　B．设备供应部门　　C．安全管理部门　　D．专业管理部门　　43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及（　）。资料为重点检查内容。　　A．检验批抽检　　B．弧度试验　　C．功能性试验　　D．垂直度检测　　44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（　）。　　A．封样鉴定　　B．见证取样检测　　C．模拟试件检测　　D．同条件养护检测　　45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（　）职能。　　A．验收　　B．保证　　C．监督　　D．规范　　46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（　）的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。　　A．位置　　B．形状工程经济第61页共61页 　　C．比例　　D．大小　　47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的（　）。　　A．职务任务　　B．岗位职责　　C．操作要求　　D．签字及意见　　48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（　）。　　A．保护建设工程产品生产者的健康与安全　　B．控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素　　C．避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害　　D．保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全　　49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为（　）。　　A．I可忽略风险　　B．II可容许风险　　C．III中度风险　　D．IV重大风险　　50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（　）。　　A．增加设备安全系数，提高可*性　　B．消除危险源，限制危险物质　　B．进行故障-安全设计　　D．设置安全监控系统　　51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属（　）事故。　　A．死亡　　B．重大伤亡　　C．特大伤亡　　D．一般伤亡　　52、在职业健康安全管理体系（GB/T280012001）的一级要素"实施和运行"中，属于该体系核心要素的是（　）。　　A．文件、运行控制　　B．结构和职责、运行控制　　C．培训、意识和能力　　D．应急准备和响应　　53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（　）等表示。　　A．管理规定、法规　　B．操作规程、活动准则　　C．程序文件、法律条款　　D．文字、表格、流程图　　54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是（　）。　　A．评标细则已经审查并获批准　　B．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准　　C．应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准　　D．施工招标文件及标底已编制完成　　55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和（　）等内容。　　A．资格预审文件　　B．政府法律文件　　C．商务和技术编差表　　D．评标办法　　56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分（　）四个阶段进行。　　A．履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款　　B．履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金　　C．工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款　　D．工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金　　57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（　）等一系列工作全部发包给一家承包单位。　　A．勘察、设计、施工、监理　　B．设计、施工、材料和设备采购　　C．资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购　　D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理　　58、我国《建设工程施工合同示范文本》由（　）三部分组成。　　A．协议书、合同条款和工程图纸　　B．协议书、合同条款和专用条款　　C．合同条款、专用条款和工程图纸　　D．协议书、通用条款和专用条款　　59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（　）。　　A．落实项目资金　　B．办理规划许可证　　C．办理篱工许可证　　D．完成设计文件　　60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（　）。万元人民币。　　A．50　　B．80　　C．100　　D．120　　61、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（　）。　　A．仅限发包方　　B．仅限承包方　　C．发包方和承包方均可　　D．仅限监理方工程经济第61页共61页 　　62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（　）。　　A．解除了承包人的所有责任　　B．承包人即可获得全部工程价款　　C．承包人工程施工任务的完成　　D．承包人和发包人所有关系的解除　　63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（　）。　　A．分析合同文件的组成　　B．分析合同执行差异的原因　　C．分析合同的计价方法　　D．分析合同的承包范围　　64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（　）。　　A．洪涝灾害　　B．百年不遇的暴风雪　　C．暴动　　D．海啸　　65、国际际承包合同主要是业主通过（　）的方式确定承包商后订立。　　A．招标　　B．直接发包　　C．在有良好合作关系的战略伙伴中选择　　D．在工程师推荐名单中随机抽取　　66、建设工程监理合同标准条件中应包括（　）等内容。　　A．合同适用的法律　　B．监理业务执行的起止时间　　C．监理的工作范围和内容　　D．合同生效、变更与终生　　67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（　）。　　A．业主方编制统一的信息管理职能分工表　　B．业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册　　C．业主方制定统一的信息安全管理规定　　D．业主方制定统一的信息管理保密制度　　68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（　）。　　A．服务于信息处理的应用软件　　B．收发电子邮件的专用软件　　C．基于网络的信息处理平台　　D．基于企业内部信息管理的网络系统　　69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括（　）。　　A．计算和分析投标估算数据　　B．编制投资使用计划　　C．查询和统计合同执行情况　　D．编制资源需求量计划　　70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（　）。　　A．信息检索和查询　　B．目标控制　　C．人、财、物的管理　　D．信息收集和存储　　二、多项选择题（每题2分，30题，共60分，五个备选答案中，有2-4个符合题意，少选，每选对一个的0.5分，选错的0分）　　71、建设工程项目的实施阶段包括（　）。　　A．设计阶段　　B．设计准备阶段　　C．可行性研究性阶段　　D．施工阶段　　E、动用前准备阶段　　72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（　）。　　A．业主方　　B．设计方　　C．施工方　　D．供货方　　E．项目总承包方　　73、以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（　）。　　A．指令路径较短　　B．指令湖泊是惟一的　　C．不能跨部门下达指令　　D．只适用于大型工程项　　E．允许越级指挥　　74、施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（　）对各项工作的管理职能分工。　　A．项目经理　　B．各工作部门　　C．各工作岗位　　D．总包与专业分包　　E．专业分包与劳务分包　　75、在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（　）。　　A．业主方自行完成其项目管理任务　　B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理　　C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务　　D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务　　E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务　　76、对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（　）编制。　　A．业主方　　B．业主方的项目管理单位　　C．设计方　　D．施工监理方工程经济第61页共61页 　　E．项目总承包方　　77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（　）报告。　　A．项目业主代表　　B．项目业主　　C．施工方项目经理　　D．监理工程师　　E．总监理工程师　　78、常用的建设工程项目施工成本设计可按（　）编制。　　A．施工成本组成　　B．人力资源需求　　C．子项目组成　　D．工程进度　　E．材料种类　　79、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（　）。　　A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用　　B．施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用　　C．法定人工费增长费用　　D．非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费　　E．不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费　　80、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（　）。　　A．非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用　　B．因政策调整导致材料价格上涨的费用　　C．因质量原因地行工程返工所增加的材料费　　D．因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用　　E．由业主原因造成的材料损耗费　　81、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（　）。　　A．因机械故障停工维修而导致的窝工费　　B．因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费　　C．非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费　　D．因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费　　E．由于完成额外工作增加的机械使用费　　82、横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（　）。　　A．能够直观地显示偏差分析所需用的资料　　B．能够准确表达施工成本的绝对偏差　　C．能够准确表达施工成本的相对偏差　　D．能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差　　E．能够直观地显示偏差的严重程序　　83、地行分部分项工程施工成本分析时，其资料包括（　）。　　A．工程合同总价　　B．实耗人工和材料　　C．施工预算　　D．工程概算　　E．实际工程量　　84、在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括（　）。　　A．总进度规划　　B．设计透度计划　　C．项目子系统进度计划　　D．施工进度计划　　E．业主方项目实施进行计划　　85、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（　）。的标识。　　A．计划层　　B．计划对象　　C．工作类别　　D．计划方式　　E．计划目标　　86、建设工程项目进度计划系统的内容包括（　）。　　A．总进度纲要　　B．二级进度计划　　C．进度计划审批程序　　D．进度计划实施效果分析　　E．工程实际进度信息　　87、建设工程项目的施工方案包括（　）。　　A．材料采购方案　　B．技术方案　　C．人员培训方案　　D．组织方案　　E．质量管理认证方案　　88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织（　）等方面人员进行验收，并形成验收报告。　　A．施工单位　　B．检测单位　　C．设计单位　　D．监理单位　　E．质量监督机构　　89、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括（　）。　　A．制定行业质量管理规程　　B．确认检测单位资质等级　　C．监督工程各方主体的质量行为　　D．认证施工企业的质量管理体系　　E．检查工程实体质量　　90、GB/T19000-IS9000（2000级）质量管理体系标准中的质量管理原则包括（　）。　　A．质量第一工程经济第61页共61页 　　B．事前控制　　C．领导作用　　D．过程方法　　E．基于事实的决策　　91、根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是（　）。DB。　　A．各种打桩机昼间为85　　B．吊车、升降机等昼间为65　　C．推土机昼间和夜间分别为75和50　　D．挖掘机昼间和夜间分别为70和55　　E．混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和55　　92、在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素"规划"中，包含的二级要素有（　）。　　A．环境因素　　B．法律和其他要求　　C．信息交流　　D．目标和指标　　E．环境管理方案　　93、施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（　）。方式确定下来作为合同的附件。　　A．合同补遗　　B．会议纪要　　C．协议书　　D．投标补充文件　　E．工程变更文件　　94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（　）。　　A．勘察、设计或施工总承包合同　　B．总价合同　　C．工程项目总承包合同　　D．工程监理合同　　E．建设工程物资采购合同　　95、根据GF-2003-0214《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，需由劳务分包人承担的保险费用有（　）。　　A．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产　　B．运至施工现场用于施工的材料和特安装设备　　C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备　　D．从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害　　E．施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备　　96、在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括（　）。　　A．合同所采用的计价方法　　B．工程计量程序　　C．合同价格的调整　　D．拖欠工程款的合同责任　　E．定额的编制方法　　97、国际工程施工中的质量管理由（　）主管。　　A．发包人　　B．承包人的项目经理　　C．承包人指定的技术副经理　　D．工程师　　E．承包人指定的总工程师　　98、国际工程承包合同争议解决的方式包括（　）。　　A．协商　　B．调解　　C．仲裁　　D．诉讼　　E．单方解除合同　　99、为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（　）。　　A．投资估算　　B．概预算　　C．合同价　　D．工程款支付　　E．计价程序　　100、建设工程项目信息可以按（　）。进行分类。　　A．项目管理工作的对象　　B．项目实施的工作过程。　　C．项目规模的大小　　D．项目管理工作的任务E．项目信息的内容属性答案　　一、单项选择题　　1．C2．C3．B4．B5．C6．B7．A8．C9．C10．A　　11．D12．A13．C14．D15．A16．C17．B18．B19．A20．A　　21．B22．C23．A24．C25．B26．C27．C28．D29．B30．B　　31．D32．A33．C34．A35．A36．B37．A38．B39．C40．A　　41．C42．D43．C44．B45．C46．B47．D48．D49．C50．B　　51．A52．B53．D54．B55．C56．D57．B58．D59．D60．B　　61．C62．C63．B64．C65．A66．D67．B68．C69．D70．B　　二、多选择题　　71．ABDE72．ABE73．BC74．ABC75．ABC　　76．AE77．DE78．ACD79．ACDE80．ABE　　81．BCE82．ABE83．ABCE84．AC85．ABC　　86．AB87．BD88．ACD89．CE90．CDE　　91．ABCE92．ABDE93．AB94．AC95．ADE工程经济第61页共61页 96．ABCD97．BCE98．ABCD99．BCD100．ABDE　　建设工程项目管理参考答案及解析　　一、单项选择题　　1C【解析】没有明确的目标的建设项目不是项目管理的对象，项目管理的核心任务是项目的目标管理。见教材P1。　　2C【解析】建设工程监理是监理单位接受项目法人的委托，对工程建设实施的监督活动，其他三项不符合。见教材P5。　　3B【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范围。见教材P4。　　4B【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量不同。矩阵组织结构的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有2个指令源。见教材P6。　　5C【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见教材P10。　　6B【解析】由于项目实施过程中的主客观条件的变化，所以项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。见教材P15。　　7A【解析】应用动态控制原理控制建设工程项目目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整项目管理班子人员属于组织措施。见教材P16。　　8C【解析】考察施工企业项目经理的责任。项目经理在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任。见教材P18。　　9C【解析】按照有关规定，由项目经理向建造师过渡期后，大中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由施工企业自主决定见教材P17。　　10A【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织项目管理班子人员的获取，管理项目管理班子的成员，团队建设等任务。见教材P19。　　11D【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监督，是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。见教材P21。　　12A【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工24小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。施工见教材P21。　　13C【解析】建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材P23。　　14D【解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材P41。　　15A【解析】建设工程项目施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材P28。　　16C【解析】建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。见教材P29。　　17B【解析】考察工程变更价款的确定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材P30。　　18B【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材P33。　　19C【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材P35。　　20A【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同示范文本》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前7天。见教材P35。　　21B【解析】考察建筑工程价款的动态结算中主材价差的计算。当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中的列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用当时当地工程造价管理机构公布的材料信息价。见教材P36。　　22C【解析】考察工程进度款的计算。在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据发包人和承包人事先约定的工程价格的计算方法决定。见教材P36。　　23A【解析】建设工程项目施工成本控制包括比较、分析、预测、纠偏、检查等环节，在比较的基础上分析偏差的严重性和偏差产生的原因是施工成本控制工作的核心。见教材P38。　　24C【解析】建设工程项目施工偏差分为成本偏差和进度偏差。建设工程项目施工成本偏差是指已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本之差。见教材P39。　　25B【解析】建设工程项目施工成本偏差的方法有横道图法、表格法和曲线法。见教材P39。　　26C【解析】建设工程项目施工分析成本分析方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。应了解各方法的特点和其他的叫法。因素分析法又叫连环置换法可以来分析各种因素对成本的影响程度。见教材P42。　　27C【解析】横道图进度计划表达方式较直观、易看懂计划编制的意图。见教材P48。　　28D【解析】考察工程网络计划。根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规划》，在双代号时标网络计划中以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。见教材P49。工程经济第61页共61页 　　29B【解析】工程网络计算题目，应当熟练。见教材P51。　　30B【解析】考察关键工作的概念和含义。关键工作是指工程网络计划中自由时差最小的工作。见教材P58。　　31D【解析】建设工程项目进度控制的主要工作环节包括目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。见教材P54。　　32A【解析】建设工程项目进度控制中有四个措施，分别是组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的组织措施。见教材P54。　　33C【解析】考察建设工程项目进度计划的管理措施，对进度计划进行多方案比较与优化达到建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等目的。见教材P55。　　34A【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。见教材P56。　　35A【解析】论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括8项工作题中：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作的顺序应是(3)-(2)-(1)。见教材P57。　　36B【解析】建设工程项目质量控制系统的控制目标是.建设工程项目目标所规定的质量标准。见教材P59。　　37A【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。　　38B【解析】施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，分为过程验收和竣工验收。见教材P69。　　39C【解析】施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。见教材P65。　　40A【解析】建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经企业技术负责人审核并按照施工合同的约定报请监理单位或建设单位批准确认后执行。见教材P67。　　41C【解析】对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是编制施工组织设计文件。见教材P65。　　42D【解析】按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经专业管理部门验收合格方能使用。见教材P68。　　43B【解析】建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及强度试验资料为重点检查内容。见教材P70。　　44B【解析】按现行有关规定，应对工程中渗及结构安全的材料及施工内容进行见证取样检测.见教材P70。　　45C【解析】我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使监督职能。见教材P70。　　46B【解析】用直方图对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的形状的观察分析，可以判断质量过程是否正常、稳定见教材P74。　　47D【解析】质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的签字及意见。见教材P79。　　48D【解析】建设工程项目的职责健康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全，见教材P83。　　49C【解析】用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严重程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为Ⅲ――中度风险。见教材P89的表。　　50B【解析】第一类风险源控制的方法有两种，防止事故发生和避免或者减少事故损失。消除危险源、限制危险物质属于防止事故发生。见教材P90。　　51A【解析】应熟悉我国《企业伤亡事故分类》标准规定。一次事故中死亡职工1～2人的属死亡事故。见教材P95。　　52B【解析】职业健康安全管理体系可以分为核心要素和辅助性要素，核心要素有10个。一级要素实施和运行中属于该体系核心要素的是结构和职责、运行控制。见教材P107。　　53D【解析】职业健康安全与环境管理体系文件体现的多样性是指文件可以用文字表示外，还可以用表格流程图等表示。见教材P118。　　54B【解析】建设工程项目施工招标必须具备的条件有5个，1)招标人已经依法成立，2）应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准，3）招标的范围、方式和组织等应该履行核准手续的，已经核准，4）相应的资金或者资金已经落实。5）有招标所需要的设计图纸和技术资料。见教材P121。　　55C【解析】投标文件的内容一般包括投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表见教材P124。　　56D【解析】业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金四个阶段进行。见教材P126。　　57B【解析】采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单。见教材P128。　　58D【解析】我国1999年颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成。见教材P133。　　59D【解析】考察施工总承包合同，下列属于承包人的权力和义务，完成施工组织设计文件属于承包人的义务。见教材P129。工程经济第61页共61页 　　60B【解析】考察建设工程担保的知识，在我国投标保证金的数额一般为投标标价的2％左右，但最高不得超过80万人民币。见教材P137。　　61C【解析】建设工程的反索赔是相对索赔而言，发包方和承包方均可向对方提出反索赔。见教材P145。　　62C【解析】工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明1）发包人认可并接受合同和承包人工程施工任务的完结，2）工程所有权的转让，3）保修责任的开始等。见教材P143。　　63B【解析】在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断得主要内容之一是分析合同执行差异的原因。见教材P144。　　64C【解析】特殊风险索赔的事件是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或者篡权、内战等。见教材P147。　　65A【解析】招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。见教材P151。　　66D【解析】建设工程监理合同标准条件中应包括监理人的义务、委托人的义务、合同生效，变更与终止等10项内容。见教材P154。　　67B【解析】业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率，实现有序和科学的项目信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册。见教材P159。　　68C【解析】建设工程项目管理应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心的手段是基于网络的信息处理平台。见教材P160。　　69D【解析】项目管理信息系统中进度控制的功能有5项，编制资源需求量计划属于之一。见教材P165。　　70B【解析】项目管理信息系统的含义，是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。见教材P164。　　二、多项选择题：　　71ABDE【解析】建设工程项目的实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。见教材P2。　　72ABE【解析】综合题目，在项目管理的各方中需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有业主方、设计方、项目总承包方。见教材P2-4。　　73BC【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，线性组织指令源是唯一的、不能跨部门下达指令。见教材P6。　　74ABC【解析】施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作的管理职能分工。见教材P9。　　75ABC【解析】在国际上，业主方项目管理的方式有3种可能：业主方自行完成其项目管理任务、业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理、业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务。见教材P13。　　76ABE【解析】项目管理规划属于业主方的项目管理范畴，如果采用建设项目总承包模式，业主方可以委托总承包方编制项目管理规划。见教材P12。　　77DE【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或者总监理工程师报告。见教材P22。　　78ACD【解析】常用的建设工程项目施工成本计划可按施工成本组成、子项目组成、工程进度编制。见教材P27。　　79ACD【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、法定人工费增长费用、非承包商责任造成的工期延长导致的人员窝工费等。见教材P32。　　80ABE【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用、因政策调整导致材料价格上涨的费用、由业主原因造成的材料损耗费等。见教材P32　　81BCE【解析】在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、由于完成额外工作增加的机械使用费等。见教材P32。　　82BE【解析】考察施工成本控制的方法。横道图法有形象、直观、一目了然等优点。见教材P39。　　83BCE【解析】进行部分项工程施工成本分析时，其资料包括投标报价成本、实耗人工和材料、施工预算、实际工程量。见教材P44。　　84AC【解析】由不同深度的计划构成进度计划系统，包括总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计划)、项目子系统中的单项工程进度计划系统等。见教材P47。　　85ABC【解析】在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个工作项地编码，编码时应考虑地因素包括对不同计划层地标识、不同计划对象地标识、不同工作的标识。见教材P57。　　86AB【解析】建设工程项目进度计划系统的内容包括总进度纲要、二级进度计划等。见教材P47。　　87BD【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。　　88ACDE【解析】建设单位收到施工承包单位工程验收申请后，应组织施工单位、勘查、设计、监理等方面人员进行验收，并形成验收报告。见教材P70。　　89CE【解析】政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括两个方面的内容，监督工程各方主体的质量行为、检查工程实体质量。见教材P71。　　90CDE【解析】GB/TI9000-ISO9000（2000版）质量管理体系标准中的质量管理原则包括：以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、基于事实的决策等8个原则。见教材P77。　　91ABE工程经济第61页共61页 【解析】我国GB12523－90《建筑施工场界噪声限值见教材P103。　　92ABDE【解析】在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素规划中，包含的二级要素有四个，分别是：环境因素、法律和其他要求、信息交流、目标和指标、环境管理方案。见教材P106。　　93AB【解析】考察有关合同补遗的内容。施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容可以以合同补遗或者合同谈判会议纪要的形式形成书面文件。见教材P127。　　94AC【解析】按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括勘察，设计或施工总承包合同、单位工程施工承包合同、工程项目总承包合同、BOT合同。见教材P128。　　95ADE【解析】根据GF-2003-0214《建设工程劳务分包合同（示范文本）》，需由劳务分包人承担的的保险费用有施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备等5项内容。见教材P136。　　96ABCD【解析】对合同价格的分析包括：合同所采用的计价方法及合同价格所包含的范围、工程计量程序，工程款结算、和同价格的调整、拖欠工程款的合同责任等四项内容。见教材P142。　　97BCE【解析】国际工程施工中的质量管理由承包人的项目经理或者承包人指定的技术副经理或者承包人的总工程师.主管.见教材P152。　　98ABCD【解析】考察国际工程承包合同争议解决的方式，包括协商/调解、仲裁、诉讼等四种方式。见教材P152。　　99BCD【解析】为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括概预算、投标估算、合同价、工程款支付等因素，服务于项目成本目标的动态控制。见教材P162。2005年一级建造师考试项目管理真题一、单项选择题（共70题，每题1分）　　1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（　）P2　　A．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段　　B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段　　C．决策阶段、实施阶段、保修阶段　　D．决策阶段、实施阶段、使用阶段　　答案：D　　2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（　）关系P5　　A．代理与被代理　　B．合同　　C．委托和被委托　　D．监理和被监理　　答案：D　　3、建设工程项目结构图描叙的是（　）P8　　A．组织系统中各部门的职责分工　　B．工作对象之间的关系　　C．组织系统中各子系统之间的关系　　D．项目参与各方的关系　　答案：B　　4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（　）文件P12　　A．标准性　　B．操作性　　C．示范性　　D．纲领性　　答案：D　　5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（　）方式　　A．CM发包　　B．分包　　C．再分包　　D．转包　　答案：A　　6、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（　　）P15　　A．项目决策策划　　B．制定纠偏措施　　C．目标分解　　D．收集实际数据　　答案：C　　7、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（　）P16　　A．调整采购部门管理人员　　B．调整材料采购价格　　C．增加材料采购的资金投入　　D．变更材料采购合同　　答案：A　　8、建造师有权担任项目经理P17　　9、达到增值的目的。P20　　10、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况。P22　　11、组织风险：安全管理人员的能力品5　　12、成本分析：是对比评价和总结工作P28　　13、三种方法可以结合P30　　14、承包人提出，发包人确认。P30-31　　15、预付款额度；工期和合同价款P35　　16、一道小计算，5万元。　　17、工程进度款：计量和计价方法P36　　18、核心是：分析P38　　19、投资偏差计算：15000　　20、施工成本曲线：进度拖延　　21、施工企业进行会计核算时的会计要素包括（　）P42工程经济第61页共61页 　　A．资产、负债、利息　　B．负债、存货、折旧　　C．资产、负债、所有者权益　　D．利息、存货、所有者权益　　答案：C　　22、对已经发生的、正在发生的和尚未发生的经济活动进行核算，属于（　）P42　　A．会计核算　　B．业务核算　　C．动态核算　　D．统计核算　　答案：B　　23、能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的分析方法是（　）P42　　A．因素分析法　　B．差额分析法　　C．差率法　　D．比较法　　答案：D　　24、以下关于综合成本分析方法的表叙中，正确的是（　）P44　　A．进行分部分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本　　B．月度成本分析的依据是当月的成本报表　　C．企业年度成本要求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度　　D．单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比较　　答案：B　　25、作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（　）P47　　A．在项目的前期决策阶段建立　　B．在项目的初步设计阶段完善　　C．在项目的进展过程中逐步形成　　D．在项目的准备阶段建立　　答案：C　　26、下面关于工程网络计划的表叙中，正确的是（　）P49　　A．单代号搭结网络计划属于肯定型网络计划　　B．双代号网络计划属于非肯定型网络计划　　C．双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划　　D．双代号网络计划属于事件网络计划　　答案：A　　27、某分部工程单代号网络计划如下图所示，节点中下方的数字为该工作的持续时间，单位：天。其关键线路有（　）条　　A．1　　B．2　　C．3　　D．4　　答案：B　　28、某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），工程E可以利用的机动时间是（　）　　A．1　　B．2　　C．3　　D．4　　答案：B　　29、在工程网络计划中，关键工作是指（　）的工作　　A．最迟完成时间与最早完成时间的差值最小　　B．双代号时标网络计划中无波形线　　C．单代号搭结网络计划中时间间隔为零　　D．双代号网路计划中两端节点均为关键节点　　答案：B　　30、某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度（　）　　A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常执行　　B．将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天　　C．不影响其后续工作的继续进行，但使总工期延长1天　　D．不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天　　答案：D　　31、建设工程项目进度控制的技术措施是（　）P55-56　　A．选择工程承发包模式　　B．调整施工方法　　C．设立进度控制工作部门　　D．编制工程风险应急计划　　答案：B　　32、论证建设工程项目总进度目标，需要进行①总进度计划的编制；②进度计划系统结构分析；③项目结构的分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其正确的顺序为（　）P57　　A．1-2-3　　B．2-3-1　　C．3-1-2　　D．3-2-1　　答案：D　　33、大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（　）P56　　A．里程碑事件的计划进度目标　　B．工程项目总进度计划　　B．工程项目设计总进度计划　　D．工程项目施工总进度计划工程经济第61页共61页 　　答案：A　　34、根据GB/T19000，在明确的质量目标条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程成为（　）P59　　A．质量保证　　B．质量控制　　C．质量管理　　D．质量活动　　答案：B　　35、建设项目质量控制系统中的事中控制是指（　）P61　　A．对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控　　B．对质量计划的调整与对质量偏差的纠正　　C．对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定　　D．对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制　　答案：A　　36、建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（　）P63　　A．属于一次性的系统　　B．需要进行第三方认证　　C．仅涉及施工承包单位　　D．需要通过业主认证　　答案：A　　37、施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划（　）P66　　A．需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任　　B．需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任　　C．不需要审核，但应承担施工质量的连带责任　　D．需要进行知道和审核，并承担施工质量的全部责任　　答案：B　　38、建设工程项目的施工质量计划应经（　）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位P67　　A．施工项目经理　　B．企业法定代表人　　C．建设主管部门　　D．企业技术领导　　答案：D　　39、单位工程完工后，（　）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请P70　　A．施工单位　　B．设计单位　　C．建设主管部门　　D．质量监督机构　　答案：A　　40、房屋建筑工程和市政基础设施工程验收合格后，建设单位应将验收报告报送政府管理部门（　）P70　　A．确认　　B．审核　　C．备案　　D．复评　　答案：C　　41、政府质量监督部门对施工中发生言中问题的单位可以发出（　）P71　　A．吊销营业执照通知单　　B．吊销企业资质通知单　　C．临时吊销资质证书通知书　　D．企业资质降级通知书　　答案：C　　42、采用因果分析图法分析工程质量特性或问题，通常以（　）的方式进行P72　　A．技术攻关　　B．QC小组活动　　C．质量检查　　D．操作比赛　　答案：B　　43、当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（　）的定为A类问题，进行重点管理P74　　A．0-50％　　B．0-70％　　C．0-80％　　D．0-90％　　答案：C　　44、在GB/T19000质量管理体系文件中，用来规定企业组织监理质量管理体系的文件是（　）P78　　A．质量手册　　B．程序文件　　C．作业指导书　　D．质量记录　　答案：A　　45、在GB/T19000质量管理体系中，质量记录应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活动的过程参数，达到（　）的效果P79　　A．事中控制　　B．持续改进　　C．可追溯　　D．可存档　　答案：C　　46、获得ISO9000质量管理体系认证的企业，若质量体系存在严重不符合项，并在规定时间内未予整改的，认证机构可以作出（　）的决定P80　　A．认证注销　　B．认证暂停　　C．认证撤销　　D．重新认证工程经济第61页共61页 　　答案：C　　47、设计单位会同施工单位、建设单位和监理单位，对设计意图进行交底，并吸取有关各方对图纸提出的问题称为（　）P81　　A．图纸交底　　B．图纸会审　　C．图纸审核　　D．图纸会签　　答案：B　　48、建设工程环境管理的经济性是指（　）P85　　A．应考虑工程使用期内对能耗，水耗、维护、保养、改建更新的节约　　B．应考虑工程的建设成本和使用成本的消耗总和　　C．工程应追求低成本、高利润　　D．应考虑控制作业现场各种粉尘、废水、废气、固体废物等处理的费用　　答案：B　　49、属于第一类危险源的是（　）　　A．氧气瓶、炸药、电线绝缘层　　B．炸药、电缆绝缘层、管道闸门　　C．氧气瓶、炸药、起重物体　　D．氧气瓶、电缆绝缘层、管道闸门　　答案：C　　50、控制第二类危险源的方法有（　）P90　　A．消除危险源　　B．设置隔离设施　　C．设置薄弱环节　　D．增加安全系数　　答案：D　　51、施工项目经理部确定安全检查内容的依据是（　）P93　　A．施工过程的特点和安全目标的要求　　B．安全培训叫许的规定　　C．安全事故处理的规定　　D．安全技术交底工作的基本要求　　答案：A　　52、职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于重大伤亡事故的是在一次事故中死亡（　）的事故P95　　A．1人及以上　　B．3人及以上　　C．3至5人　　D．10人及以上　　答案：B　　53、在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为（　）P103　　A．晚8：00至次日早8：00　　B．晚9：00至次日早7：00　　C．晚10：00至次日早7：00　　D．晚10：00至次日早6：00　　答案：D　　54、在职业健康安全管理体系的一级要求实施和运行中，属于核心要素的是运行控制和（　）P107　　A．协商和沟通　　B．培训、意识和能力　　C．文件和资料控制　　D．结构和职责　　答案：D　　55、职业健康安全管理体系和环境管理体系中作业文件是指（　）P119　　A．管理手册、作业指导书　　B．程序文件、管理规定　　C．作业指导书、程序文件引用的表格　　D．管理手册、程序文件　　答案：C　　56、经过审批部门批准应当采用邀请招标方式招标的是（　）P121　　A．涉及国家安全而不适宜招标的项目　　B．施工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目　　C．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得公开招标的项目　　D．在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目　　答案：C　　57、根据我国《招标投标法》，招标人和中标人订立书面合同的时候是（　）滞后起30日内P124　　A．合同谈判开始　　B．开标　　C．评标　　D．中标通知书发出　　答案：D　　58、根据我国《招标投标法》，若招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当至少在招标文件中规定的投标文件截至时间的（　）日，以书面形式通知所有投标文件收受人。P122　　A．14　　B．15　　C．28　　D．30　　答案：B　　59、在建设工程合同中，一般将（　）约定为解决合同争议的最终处理方式P130　　A．协商　　B．调解工程经济第61页共61页 　　C．仲裁　　D．行政部门裁决　　答案：C　　60、按照我国现行规定，建设企业专业承包序列企业资质设（　）个等级，60个资质类别。P132　　A．1至2　　B．1至3　　C．2至3　　D．2至4　　答案：C　　61、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人的义务之一是（　）P135　　A．负责编制施工组织设计　　B．组织编制年、季、月施工计划　　C．负责与监理、设计及有关部门联系　　D．做好已完工程部分的成品保护工作　　答案：D　　62、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，应由（　）负责供应P135-136　　A．劳务分包人　　B．工程承包人　　C．工程发包人　　D．安全生产监督管理部门　　答案：B　　63、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，工程承包人应在确认劳务分包人递交的结算资料后（　）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款P136　　A．7　　B．14　　C．28　　D．30　　答案：B　　64、根据《世行采购指南》的规定，投标保证金的有效期应当超过投标有效期（　）天P137　　A．14　　B．15　　C．28　　D．30　　答案：C　　65、建设工程项目工程款的支付担保是指（　）提供的担保P140　　A．发包人向承包人　　B．承包人向发包人　　C．发包人向建设行政主管部门　　D．承包人向建设行政主管部门　　答案：A　　66、建设工程施工合同交底是指（　）进行交底P143　　A．发包人向承包人合同管理人员　　B．监理人向承包人合同管理人员　　C．承包人合同管理人员向其内部项目管理人员　　D．承包人项目经理向现场操作人员　　答案：C　　67、当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应（　）P149　　A．向政府建设主管部门报告　　B．收集索赔证据、计算经济损失和工期损失　　C．以书面形式向工程师提出索赔意向通知　　D．向工程师提出索赔报告　　答案：C　　68、英国的NEC合同条件是一种（　）P157　　A．标准的合同条件　　B．固定单价合同　　C．固定总价合同　　D．内涵广泛的系列合同条件　　答案：D　　69、建设工程项目信息管理的最终目的是（　）P159　　A．通过项目信息收集的有效组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台　　B．通过项目信息传输的有效组织和控制为项目建设的增值服务　　C．通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运行期的维护保养提供依据　　D．通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据　　答案：B　　70、编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的投资项目统一编码时应综合考虑的因素包括概算、预算及（　）P162　　A．标底、合同价和工程款的支付　　B．投标价、合同价和工程款的支付　　C．投标价、合同价和施工成本分析　　D．标底、投标价和施工成本分析　　答案：A　　二、多项选择题（共30题，每题2分）　　71、设计方的项目管理工作主要在建设工程项目设计阶段进行，但也会设计（　）等阶段P3　　A．决策　　B．施工　　C．动用前准备　　D．保修　　E．运营　　答案：BCD工程经济第61页共61页 　　72、下列关于项目管理组织结构模式的表述中，正确的有（　）P6　　A．职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源　　B．矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源　　C．大型线性组织系统中的指令路径太长　　D．线性组织结构中可以跨部门下达指令　　E．职能组织结构适用于大型组织系统　　答案：BC　　73、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有（　）P16　　A．投资规划　　B．工程概算　　C．工程预算　　D．工程进度款　　E．工程决算　　答案：BC　　74、施工项目经理的职责包括（　）P17-18　　A．确保项目建设资金的落实到位　　B．贯彻执行有关的法律法规　　C．确保工程质量　　D．预防重大工程质量安全事故的发生　　E．确保工程工期　　答案：BCE　　75、在建设工程项目施工管理中，项目人力资源管理的任务包括（　）P19　　A．编制项目沟通计划　　B．明确项目参与各方职责　　C．建立健全项目管理团队　　D．项目管理人员绩效考评　　E．建立健全信息传输渠道　　答案：CD　　76、施工成本构成的内容包括（　）P29　　A．人工费　　B．材料费　　C．利润　　D．税金　　E．设备工器具购置费　　答案：AB　　77、按国际惯例，承包商可索赔的总部管理费包括（　）P32　　A．现场管理费　　B．保函手续费　　C．管理人员工资　　D．差旅费　　E．办公费　　答案：CDE　　78、证明材料上涨：采购单，可靠订贷单，官方材料调整系数，这个我只选了2个　　79、可索赔：人员窝工费，机械窝工费　　80、动态结算：实际价值，主材计算价差，调值公式，调价系数法，这个我只选了3个。　　81、比率：相关比率、构成比率、动态比率。选3个　　82、关键线路：时间间隔为0，无波形线。　　83、总目标论证：我选总进度规划，还有一个总布署　　84、进度计划中运用计算机：保证计算准确性，有利于及时调整，有利于编制需求计划。　　85、建设工程项目施工质量控制的监控主体包括（　）P65　　A．施工各参与方　　B．设计方　　C．业主方　　D．监理方　　E．供货方　　答案：BCD　　86、建设工程项目质量控制系统分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中由质量控制计划系统来确定的内容包括（　）P63　　A．建设标准　　B．质量方针　　C．质量总目标及其分解　　D．质量责任主体构成　　E．质量控制界面　　答案：ABC　　87、设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括（　）P65　　A．控制原材料、半成品质量　　B．参与审核主体结构的施工方案　　C．对变更设计图纸进行控制　　D．纠正施工中发现的设计问题　　E．完善工程竣工图　　答案：CD　　88、下列关于建设工程项目施工质量验收的表述中，正确的有（　）P70　　A．工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行　　B．参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门确定　　C．工程外观质量通过现差检查后由质量监督机构确认　　D．隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件　　E．单位工程施工质量应该符合相关验收规范　　答案：ADE　　89、根据GB/T19000质量管理体系标准，各类企业都编制质量体系程序文件均应制定的程序文件有（　）P78　　A．文件控制程序　　B．质量目标管理程序工程经济第61页共61页 　　C．安全生产管理程序　　D．不合格品控制程序　　E．质量记录管理程序　　答案：ADE　　90、危险源控制约束的原则有（　）P90　　A．尽可能消除有不可接受风险的危险源　　B．应考虑保护每个工作人员的措施　　C．将技术管理和程序控制结合起来　　D．尽可能使用个人防护用具　　E．应有可行、有效的应急方案　　答案：ABCE　　91、安全技术措施的内容包括（　）P91　　A．防火、防毒、防爆、防洪、防尘　　B．防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击　　C．防机械伤害、防起重设备滑落、防寒、防暑　　D．防疫、防环境污染、防交通事故、防吸毒　　E．防高空坠落、防暴力、防酗酒　　答案：ABC　　92、职业健康安全管理体系的术语不符合是指任何与工程标准管理体系绩效等的偏离，其结果能直接导致（　）P115　　A．疾病　　B．财产损失　　C．工作环境破坏　　D．资源浪费　　E．伤害　　答案：ABCE　　93、职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点是围绕（　）等开展活动P119　　A．培训、意识和能力　　B．文件管理　　C．不符合、纠正和预防措施　　D．体系文件编写　　E．制定方针、目标　　答案：ABC　　94、担保：对承包方有利，双方较公平，有时效　　P126　　95、报酬：计时工资，计件工资，固定价。P136　　96、投标担保：选了现金，银行保函，汇票　　P137　　97、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》下列关于履约担保的表述中正确的有（　）P139　　A．承包人应在收到中标函28天内提交履约担保　　B．银行保函的货币种类必须是本国货币　　C．提供机构必须经发包人同意　　D．在缺陷责任证书发出14天内应将履约担保退还承包人　　E．因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担　　答案：ACD　　98、索赔分类：发包人与承包人，承包人与分包人　　P145　　99、与诉讼相比采用纠纷审议委员会（DEB）方式解决工程纠纷的优点是（　）P99　　A．更加公正　　B．费用较低　　C．及时解决纠纷　　D．裁决有更强的约束力　　E．终局性　　答案：ABC　　100、为了做好建设工程项目成本目标的动态控制,进行项目成本信息编码时需考虑的因素包括（　）P162　　A．概算　　B．标底　　C．预算　　D．施工成本分析　　E．决算答案：CD2006年一级建造师《建设工程项目管理》试卷及答案　　一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）　　1．对于建设工程项目业主方而言，项目管理的进度目标是指项目（　　）的时间目标。　　A．建安工程完成　　B．竣工验收　　C．动用　　D．保修期结束　　2．我国实行的建设工程监理，属于（　　）项目管理的范畴。　　A．政府主管部门　　B．业主方　　C．质量监督机构　　D．建设工程项目总承包方　　3．建设工程项目结构图描述的是（　　）。　　A．工作对象之间的关系　　B．组织系统中各部门的职责分工　　C．项目各参与方之间的关系　　D．组织系统中各子系统之间的关系　　4．某建设工程项目业主委托工程咨询单位为其提供全过程项目管理服务，并委托工程监理单位实施监理，若采用建设工程项目总承包模式，则设计阶段项目质量目标的决策者应是（　　）。　　A．工程咨询单位　　B．工程监理单位　　C．项目总承包单位　　D．业主工程经济第61页共61页 　　5．某工程采用建设工程项目总承包模式，业主依据总承包合同约定，委托一家装饰装修单位分包该工程项目的装饰装修任务，则该装饰装修单位应对（　　）负责。　　A．业主　　B．项目总承包单位　　C．工程监理单位　　D．质量监督机构　　6．应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值，则可作为计划值的是（　　）。　　A．工程合同价　　B．工程变更款　　C．工程索赔款　　D．工程结算价　　7．在本企业法定代表人授权范围内，建设工程施工方项目经理的管理权力包括（　　）。　　A．调配企业人力及机械设备　　B．调整项目投资目标　　C．审定危险性较大的工程专项施工方案　　D．调整项目技术负责人　　8．建设工程项目人力资源管理的目的是（　　）。　　A．减少项目管理班子人员数量　　B．调动所有项目参与人的积极性　　C．降低项目管理人工成本　　D．组建项目管理班子　　9．在国际上，民用建筑工程项目总承包的招标，对工程项目多数采用（　　）描述的方式。　　A．构造　　B．施工图　　C．功能　　D．规模　　10．下列监理资料中，需要施工企业现场质检人员签字的是（　　）。　　A．监理日记　　B．监理平行检测资料　　C．监理巡视记录　　D．旁站监理记录　　11．建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（　　）。　　A．事故防范计划　　B．现场防火设施　　C．工程设计文件　　D．一般技工的能力　　12．作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（　　）的全过程。　　A．从项目策划开始到项目开始运营　　B．从项目设计开始到项目开始运营　　C．从项目投标开始到项目竣工验收　　D．从项目施工开始到项目竣工验收　　13．在施工成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是（　　）。　　A．过程控制措施　　B．经济措施　　C．技术措施　　D．组织措施　　14．编制施工成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、（　　）。　　A．措施费和间接费　　B．直接费和间接费　　C．规费和企业管理费　　D．间接费、利润和税金　　15．某工程施工过程中发现图纸设计错误，因修改设计而发生新的工程量清单项目，其作为结算依据的综合单价应（　　）。　　A．由发包人提出，经工程师确认　　B．由工程师提出，经发包人确认　　C．由承包商提出，经发包人确认　　D．由发包人提出，经承包商确认　　16．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按合同约定预付工程款时，承包商可按合同约定向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后（　　）天停止施工。　　A．7　　B．14　　C．2l　　D．28　　17．FIDIC土木工程施工合同通用条款规定，如果某项工作的工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过（　　），该工作应采用新的费率或价格。　　A．10％　　B．1％　　C．0.1％　　D．0.01％　　18．某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70％，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（　　）元。　　A．5425　　B．4150　　C．3025　　D．2905　　19．某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额，由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后，承包商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外，还应包括（　　）。工程经济第61页共61页 　　A．应得的措施费和间接费　　B．应得的间接费和利润　　C．应得的现场管理费和分包费　　D．应得的总部管理费和分包费　　20．在工程施工过程中，确定已完工程量后，根据本月已完合格工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；将全部项目合价相加，得出直接工程费小计；计算措施费、间接费、利润；计算主材差价；计算税金；累计得到本月应收工程进度款，这种计算方法是（　　）。　　A．总费用法　　B．工料单价法　　C．动态结算公式法　　D．综合单价法　　21．某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行动态结算，某分部工程预算进度款为300万元，相关调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算款为（ ）万元。要素项目　固定部分　材（t）　水泥（t）　木材（t）　人工（工日）　　要素系数　0.3　0.2　0.2　0.1　0.2　基期价格（元）　　　3600　330　1000　43　现行价格（元）　　　3200　350　1200　40　　　A．321.63　　B．303.54　　C．298.74　　D．280.65　　22．在施工成本的各种核算方法中，业务核算比（　　）。　　A．会计核算和统计核算的范围广　　B．会计核算的范围窄，比统计核算的范围广　　C．会计核算的范围广，比统计核算的范围窄　　D．会计核算和统计核算的范围窄　　23．某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元，已完工程计划施工成本45万元，已完工程实际施工成本48万元，该工程10月底施工成本偏差和进度偏差分别是（　　）。　　A．成本超支3万元，进度拖延5万元　　B．成本超支3万元，进度拖延3万元　　C．成本节约2万元，进度提前5万元　　D．成本节约2万元，进度提前3万元　　24．分部分项工程成本分析采用的"三算"对比分析法，其"三算"对比指的是（　　）的比较。　　A．概算成本、预算成本、决算成本　　B．预算成本、目标成本、实际成本　　C．月度成本、季度成本、年度成本　　D．预算成本、计划成本、目标成本　　25．在建设工程项目进度控制工作中，分析和论证进度目标的目的是分析和论证(  ）。　　A．进度目标的合理性及实现的可能性　　B．进度目标实现措施的经济性和可操作性　　C．进度目标与成本目标、质量目标的匹配性　　D．进度目标与成本目标、质量目标的一致性　　26．与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（　　）。　　A．直观表示计划中工作的持续时间　　B．确定实施计划所需要的资源数量　　C．直观表示计划完成所需要的时间　　D．确定计划中的关键工作和时差　　27．某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（　　）条。　　A．1　　B．2　　C．3　　D．4　　28．某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：周），在不影响总工期的前提下，工作B可利用的机动时间为（　　）周。　　A．1　　B．2　　C．3　　D．4　　29．在工程网络计划中，关键线路是指（　　）。　　A．单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路　　B．双代号网络计划中由关键节点组成的线路　　C．单代号搭接网络计划中总的工作持续时间最长的线路　　D．双代号时标网络计划中无虚箭线的线路　　30．某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（　　）。　　A．3天和0天　　B．3天和1天工程经济第61页共61页 　　C．4天和0天　　D．4天和1天　　31．建设工程项目进度控制的经济措施包括（　　）。　　A．优化项目设计方案　　B．分析和论证项目进度目标　　C．编制资源需求计划　　D．选择项目承发包模式　　32．论证大型建设工程项目总进度目标时，项目结构分析是指（　　）。　　A．根据建立进度计划系统的需要，分析进度计划之间的关系　　B．根据项目合同体系，分析影响总进度目标实现的合同交界面　　C．根据建立进度计划系统的需要，分析确定进度计划的层次　　D．根据编制总进度纲要的需要，将整个项目逐层分解并确定相应的工作目录　　33．论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制总进度计划；②项目结构分析；③项目进度计划系统的结构分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其顺序应为（　　）。　　A．①→②→③　　B．③→②→①　　C．②→①→③　　D．②→③→①　　34．根据GB/T19000质量管理体系标准，确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作称为（　　）。　　A．质量保证　　B．质量控制　　C．质量管理　　D．质量计划　　35．在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（　　）。　　A．对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控　　B．对质量计划的调整和对质量偏差的纠正　　C．对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定　　D．对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制　　36．建设工程项目质量控制系统按控制原理可划分为计划、网络、措施和信息四个系统，在质量控制网络系统中，应明确（　　）。　　A．质量总目标及其分解　　B．质量责任主体构成　　C．质量控制措施　　D．质量方针与建设标准　　37．建设工程项目质量控制系统是面向建设工程项目而建立的质量控制系统，该系统(  ）。　　A．与建筑施工企业质量管理体系的目的相同　　B．必须通过第三方认证机构的认证　　C．必须通过监理单位的审核批准　　D．涉及工程项目实施中所有的质量责任主体　　38．某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是（　　）。　　A．施工总承包单位　　B．材料供应单位　　C．分包单位　　D．建设单位　　39．某工程由于安装的生产设备存在质量缺陷，导致其中某分部工程质量不合格，施工单位在更换了该生产设备后，该分部工程应（　　）。　　A．按验收程序，重新组织检查验收　　B．经有资质的检测单位检测鉴定后，予以验收　　C．征得建设单位同意后，可予以验收　　D．按技术处理方案和协商文件，进行验收　　40．建设工程项目的施工质量计划应经施工企业（　　）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位。　　A．项目经理　　B．法定代表人　　C．项目经理部技术负责人　　D．技术负责人　　41．建设工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程、专业工程，应当进行（ ）。　　A．功能性全数检测　　 B．适用性全数检测　　C．功能性抽样检测　　 D．适用性抽样检测　　42．政府对建设工程质量监督的职能是（　　）。　　A．监督检查工程建设各方主体的质量行为和工程实体的施工质量　　B．监督检查工程建设投资主体的建设行为和施工单位的施工质量　　C．监督检查工程建设各方主体的建设行为和工程设计、施工质量　　D．监督检查工程建设投资主体的质量行为和施工单位的施工质量　　43．某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题，采用逐层深入排查的方法，分析确定其最主要原因。这种方法是（　　）。　　A．直方图法　　B．排列图法　　C．控制图法　　D．因果分析图法工程经济第61页共61页 　　44．对直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较时，如质量特性数据分布（　　），说明质量能力偏大、不经济。　　A．偏下限　　B．充满上下限　　C．居中且边界与上下限有较大距离　　D．超出上下限　　45．根据GB/T19000质量管理体系标准，对企业质量体系作系统、完整和概要描述，规定企业组织建立质量管理体系的文件是（　　）。　　A．程序文件　　B．质量手册　　C．质量记录　　D．管理标准　　46．落实企业质量体系的内部审核程序、开展内部质量审核活动的主要目的是（　　）。　　A．评价质量管理程序的执行情况及适用性　　B．揭露施工过程中存在的问题，改进施工工艺　　C．向监理单位提供质量体系有效性的证据　　D．通过审核发现问题改进质量方针　　47．获得IS09000质量管理体系认证的企业因质量体系严重不符合规定而被撤销认证的，最早可在撤销认证（　　）后重新提出认证申请。　　A．6个月　　B．1年　　C．2年　　D．3年　　48．采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积来衡量安全风险的大小时，如果安全事故发生的可能性极小，而事故的后果为严重伤害，则该风险应被视为（　　）。　　A．重大风险　　B．中度风险　　C．可容许风险　　D．不容许风险　　49．第二类危险源是指造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。下列方法中，（　　）是控制第二类危险源的方法。　　A．采取个体防护措施　　B．设置隔离设施　　C．限制危险物质　　D．设置安全监控系统　　50．对职业伤害事故，按照其后果的严重程度分类，特大伤亡事故是指一次死亡(  ）人及其以上的事故。　　A．3　　B．5　　C．10　　D．15　　51．根据我国《职业病目录》，属于物理因素所致白9职业病是（　　）。　　A．中暑　　B．职业性哮喘　　C．电光性皮炎　　D．水泥尘肺　　52．职业伤害事故分类中，物体打击伤害是指落物、滚石、（　　）等造成的人身伤害。　　A．锤击、碎裂　　B．井壁坍塌　　C．高处坠落　　D．爆炸引起的物体打击　　53．根据我国《建筑施工场界噪声限值》，混凝土搅拌机作业的昼间噪声限值为（ ）dB（A）。　　A．55　　B．65　　C．70　　D．75　　54．在职业健康安全管理体系的一级要素"实施和运行"中，所包含的二级要素是（  ）。　　A．绩效测量和监视　　B．应急准备和响应　　C．记录和记录管理　　D．风险评价和风险控制的策划　　55．《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001）中的二级要素"环境管理体系审核"是指（　　）。　　A．国家环境主管部门审核　　B．环境管理第三方认证审核　　C．业主方环境管理审核　　D．企业环境管理内部审核　　56．根据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是（　　）。　　A．自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于20日　　B．对招标文件的收费应合理，遵循微利的原则　　C．招标人在售出招标文件后，可随时终止招标　　D．招标文件售出后，不予退还　　57．按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是（　　）。　　A．因潜在投标人多而导致招标工作量太大的　　B．因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的　　C．公开招标程序过于繁琐的　　D．受自然地域环境限制的　　58．在建设工程施工招标投标中，招标人与中标人签定合同后（　　）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。　　A．5　　B．10工程经济第61页共61页 　　C．15　　D．30　　59．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），施工组织设计应由（　　）负责编制。　　A．劳务分包人　　B．工程承包人　　C．发包人　　D．工程师　　60．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），劳务分包人在施工现场使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（　　）负责供应。　　A．劳务分包人　　B．工程承包人　　C．发包人　　D．安全监督机构　　61．在建设工程项目中，工程采购项目的履约担保金额一般为合同价的（　　）。　　A．10～20％　　B．10～30％　　C．20～30％　　D．30～50％　　62．建设工程施工预付款担保的主要形式是（　　）。　　A．银行保函　　B．支票　　C．现金　　D．汇票　　63．在合同分析中，应明确工程变更的补偿范围，工程变更补偿范围通常以合同金额一定的百分比表示，百分比越大，则（　　）。　　A．合同金额越高　　B．承包商利润越高　　C．承包商的风险越大　　D．对承包商的补偿越多　　64．关于建设工程索赔成立的条件，下列说法中正确的是（　　）。　　A．导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立　　B．只要对方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立　　C．只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立　　D．不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立　　65．依法必须进行施工招标的项目，招标人应在（　　）之日起15日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。　　A．发出中标通知书　　B．合同签订　　C．投标有效期结束　　D．确定中标人　　66．下列关于建设工程承包合同的说法中，正确的是（　　）。　　A．总价合同不允许对合同总价进行调整　　B．与单价合同相比，总价合同对施工单位更有利　　C．与总价合同相比，单价合同对业主更有利　　D．建设工程合同中可以混合采用单价与包干计价方式　　67．在NEC合同中，工程师代表的是（　　）的利益。　　A．发包人　　B．工程承包　　C．社会公众　　D．政府　　68．美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（　　）工程。　　A．房屋建筑　　B．铁路和公路　　C．石油化工　　D．大型基础设施　　69．在当今时代，应重视利用信息技术的手段进行建设工程项目信息管理，其核心手段是（　　）。　　A．编制统一的信息管理手册　　B．制定统一的信息管理流程　　C．建立基于网络的信息沟通制度　　D．建立基于网络的信息处理平台　　70．建设工程项目管理信息系统（PMIS）是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它（　　）。　　A．主要用于项目的人、财、物的管理　　B．主要用于企业的产、供、销的管理　　C．是项目进展的跟踪和控制系统　　D．是项目信息门户（PP）的一种方式　　二、多项选择题（共30题。每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）　　71．在建设工程项目管理中，管理目标中包含项目总投资目标的单位有（　　）。　　A．建设工程项目总承包单位　　B．业主委托的工程咨询单位　　C．业主委托的工程监理单位　　D．设计单位　　E．施工单位　　72．下列关于项目管理组织结构模式的说法中，正确的有（　　）。　　A．职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源　　B．矩阵组织结构中有两个指令源　　C．大型线性组织系统中的指令路径太长　　D．线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令工程经济第61页共61页 　　E．矩阵组织结构适用于大型组织系统　　73．应用动态控制原理控制建设工程项目进度时，可采取的组织措施包括（　　）。　　A．调整项目任务分工　　B．改进进度控制手段　　C．调整项目管理职能分工　　D．改进工作流程　　E．改进施工方法　　74．可以承担建设工程项目总承包任务的组织有（　　）。　　A．为业主提供服务的一个工程咨询单位与一个施工单位组成的联合体　　B．实施监理的一个工程监理单位与一个施工单位组成的联合体　　C．一个设计单位与一个施工单位组成的合作体　　D．一个设计单位与多个施工单位组成的联合体　　E．一个设计单位　　75．建设工程项目总承包方式的核心是（　　）。　　A．实行总价包干　　B．业主可得到"交钥匙工程"　　C．实现设计单位和施工单位的相互融合　　D．实现设计与施工过程的组织集成　　E．为项目建设增值　　76．下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（　　）。　　A．明确成本管理人员的工作任务和责、权、利　　B．对不同的技术方案进行技术经济分析　　C．编制资金使用计划，确定施工成本管理目标　　D．通过偏差原因分析，预测未完工程施工成本　　E．防止分包商的索赔　　77．下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是（　　）。　　A．完成额外工作而增加的机械使用费　　B．业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费　　C．机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费　　D．施工机械故障导致机械停工的窝工费.　　E．经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费　　78．承包商可以向业主索赔利润的情况有（　　）。　　A．工程范围变更　　B．文件有缺陷　　C．分部工程延期施工　　D．文件技术性错误　　E．业主未能提供现场　　79．单位工程竣工成本分析包括的内容有（　　）。　　A．目标利润分析　　B．目标成本分析　　C．预算成本分析　　D．主要资源节超对比分析　　E．主要技术节约措施及其经济效果分析　　80．施工成本分析常用的方法包括（　　）。　　A．比较法　　B．比率法　　C．差额计算法　　D．连环置换法　　E．实际费用法　　81．施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（　　）。　　A．通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平　　B．通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况　　C．通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平　　D．通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例　　E．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径　　82．按工作持续时间的特点不同，工程网络计划可划分为（　　）。　　A．肯定型网络计划　　B．随机型网络计划　　C．分级型网络计划　　D．事件型网络计划　　E．非肯定型网络计划　　83．在工程网络计划中，关键工作是指（　　）的工作。　　A．双代号网络计划中持续时间最长　　B．单代号网络计划中与紧后工作之间时间间隔为零　　C．最迟完成时间与最早完成时间的差值最小　　D．最迟开始时间与最早开始时间的差值最小　　E．双代号时标网络计划中无波形线　　84．在建设工程项目总进度目标论证过程中，项目的工作编码应考虑对不同的（　　）进行标识。　　A．计划形式　　B．计划层　　C．计划对象　　D．计划方法　　E．资源类别　　85．建设工程项目质量控制系统按控制原理可分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中在质量控制计划系统中需要确定的内容包括（　　）。　　A．建设标准　　B．质量方针　　C．质量总目标及其分解　　D．合同关系工程经济第61页共61页 　　E．质量控制界面　　86．建设工程施工技术方案的内容包括（　　）。　　A．施工区段划分　　B．施工流向　　C．施工工艺　　D．劳动力安排　　E．施工方法　　87．使用质量特性要因分析法时，应注意的事项有（　　）。　　A．若干个质量问题可在一张图中一起分析　　B．应收集足够多的质量特性数据，一般不少于50个　　C．通常采用QC小组活动方式进行，以便集思广益，共同分析　　D．根据管理需要和统计目的，分类收集数据　　E．分析时要充分发表意见，层层深入，列出所有可能原因　　88．建设工程项目施工质量检查验收时，应重点检查的施工质量保证资料包括（　　）。　　A．施工日志　　B．施工检测资料　　C．测量复核资料　　D．工地施工例会会议纪要　　E．原材料检测资料　　89．在建设工程项目开工前，建设工程质量监督机构进行监督检查的具体内容包括（  ）。　　A．工程质量控制方案　　B．施工组织设计　　C．可行性研究报告　　D．工程监理规划　　E．各方人员资质证书　　90．根据我国有关规定，下列情形应当认定为或者视同工伤的有（　　）。　　A．下班途中，受到机动车事故伤害的　　B．因工作受挫，上班期间在办公室自杀的　　C．在工作时间内，突发心脏病死亡的　　D．在抢险救灾活动中受伤的　　E．下班后在现场进行收尾工作而受伤的　　91．大气中气态污染物的治理方法有（　　）。　　A．电离法　　B．吸附法　　C．催化法　　D．燃烧法　　E．冷凝法　　92．我国安全事故统计的有关规定有（　　）。　　A．企业职工伤亡事故统计实行以行业考核为主的制度　　B．各级企业应按当地安全生产行政主管部门规定的时间报送报表　　C．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核　　D．企业各级主管部门应如实向同级安全生产行政主管部门报送伤亡事故隋况　　E．省级安全生产行政主管部门的职工伤亡事故统计月报表应按时报到国家安全生产行政主管部门　　93．职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括（　　）。　　A．操作规程　　B．程序文件引用的表格　　C．管理手册　　D．绩效报告　　E．监测活动准则　　94．根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（　　）。　　A．招标人已经委托了招标代理单位　　B．施工图设计已经全部完成　　C．有相应资金或资金来源已经落实　　D．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准　　E．应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准　　95．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（　　）。　　A．投标书优先于合同专用条款　　B．合同专用条款优先于标准、规范　　C．标准、规范优先于图纸　　D．工程量清单优先于图纸　　E．工程量清单优先于工程报价单　　96．根据《建设工程质量管理条例》，转包行为有（　　）。　　A．发包人与施工总承包商签订合同后又向总承包商指定分包　　B．承包商将其承包的全部建设工程转给他人承包　　C．承包商将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包　　D．施工总承包商将其承包的主体结构工程施工任务全部转包给他人承包　　E．分包人将其承包的建设工程再分包　　97．下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（　　）。　　A．可由担保公司提供担保　　B．担保的额度为工程合同价总额的10％　　C．实行履约金分段滚动担保　　D．支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位　　E．实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件工程经济第61页共61页 　　98．某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（　　）可以提出索赔。　　A．承包人向发包人　　B．承包人向勘察单位　　C．分包人向发包人　　D．分包人向承包人　　E．发包人向监理　　99．采用DRB（纠纷审议委员会）方式解决合同纠纷时，下列说法中正确的有（　　）。　　A．DRB的委员必须是工程施工、法律和合同方面具有经验的专家　　B．DRB的委员与发包人之间不得有任何经济利益关系　　C．DRB的委员在过去三年内未被承包人聘用过　　D．可及时解决纠纷，但费用较高　　E．支付给DRB成员的费用包括聘请费和酬金两部分　　100．信息编码是信息处理的一项重要基础工作，施工单位在进行建设工程项目成本项统一编码时，应综合考虑的因素包括（　　）。　　A．工程款支付　　B．标底价　　C．施工成本分析　　D．投标价　　E．合同价01　C（1）　02　B（1）　03　A（1）　04　D（1）　05　B（1）　06　A（1）　07　D（1）　08　B（1）　09　C（1）　10　D（1）　11　C（1）　12　C（1）　13　D（1）　14　A（1）　15　C（1）　16　A（1）　17　B（1）　18　C（1）　19　B（1）　20　B（1）　21　C（1）　22　A（1）　23　A（1）　24　B（1）　25　A（1）　26　D（1）　27　C（1）　28　B（1）　29　A（1）　30　D（1）　31　C（1）　32　D（1）　33　D（1）　34　C（1）　35　A（1）　36　B（1）　37　D（1）　38　D（1）　39　A（1）　40　D（1）　4l　C（1）　42　A（1）　43　D（1）　44　C（1）　45　B（1）　46　A（1）　47　B（1）　48　B（1）　49　D（1）　50　C（1）　51　A（1）　52　A（1）　53　C（1）　54　B（1）　55　D（1）　56　D（1）　57　D（1）　58　A（1）　59　B（1）　60　B（1）　6l　D（1）　62　A（1）　63　C（1）　64　D（1）　65　A（1）　66　D（1）　67　A（1）　68　A（1）　69　D（1）　70　C（1）　71　ABCD（2）　72　BCE（2）　73　ACD（2）　74　CDE（2）　75　DE（2）　76　CD（2）　77　AB（2）　78　ABDE（2）　79　DE（2）　80　ABCD（2）　81　ABDE（2）　82　ABE（2）　83　CD（2）　84　BC（2）　85　ABC（2）　86　CE（2）　87　CE（2）　88　BCE（2）　89　ABDE（2）　90　ACDE（2）　91　BCDE（2）　92　BCDE（2）　93　ABE（2）　94　CDE（2）　95　ABCE（2）　96　BC（2）　97　ACDE（2）　98　AD（2）　99　ABCE（2）　100　ACDE（2）　2007年一级建造师考试工程管理试题及答案一、单项选择题　　1、大中型工程项目是由多个(A)组成的。　　A、单项工程　　B、单体工程　　C、单位工程　　D、分项工程　　2、建设工程项目管理的核心任务是项目的(D)　　A、目标规划　　B、目标比选　　C、目标论证　　D、目标控制　　3、如图所示的组织工具是()　　A、项目结构图　　B、组织结构图　　C、合同结构图　　D、线性组织结构图　　4、工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的(B)关系　　A、静态组织　　B、动态组织　　C、工艺　　D、从属　　5、线性组织结构的特点是(B)　　A、每一个工作部门只有一个直接的下级部门　　B、每一个工作部门只有一个直接的上级部门　　C、谁的级别高,就听谁的指令　　D、可以越级指挥或请示　　6、施工总承包模式与施工总承管理模式的相同之处在于(B)　　B、总包单位对分包单位的管理责任　　C、业主对分包单位的付款方式　　D、业主对分包单位的选择和认可权限　　7、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的(C)文件。　　A、操作性　　B、实施性　　C、纲领性　　D、作业性　　8、建设工程项目目标动态控制的核心是(D)　　A、合理确定计划值　　B、认真收集实际值　　C、适当调整工程项目目标　　D、比较分析,采取纠偏措施　　9、根据《建设工程项目管理规范》(GB、/T50326-2006),施工方项目经理的管理控制包括(C)等。　　A、主持项目的投标工作　　B、组建工程项目经理部　　C、制订项目经理内部计酬办法工程经济第61页共61页 　　D、选择具有相应资质的分包人　　10、按照我国现行管理体制,施工方项目经理(B)　　A、是施工企业法定代表人　　B、是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人　　C、是一个技术岗位,而不是管理岗位　　D、须在企业项目管理领导下主持项目管理工作　　11、对专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经(B、)批准后执行。　　A、监理单位技术负责人　　B、总监理工程师　　C、专业监理工程师　　D、专业工程师　　12、旁站监理人员实施旁站监理时,如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准的行为,首先应(A)　　A、责令施工单位立即整改　　B、立即下达工程暂停令　　C、立即报告政府主管部门　　D、立即报告业主代表和总监理工程师　　13、施工成本计划通常有三类指标,即(B)　　A、拟定工作预算成本指标,已完成工作预算成本指标和成本降低率指标　　B、成本计划的数量指标,质量指标和效益指标　　C、预算成本指标,计划成本指标和实际成本指标　　D、人、财、物成本指标　　14、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是(A)　　A、考核项目管理绩效　　B、寻求进一步降低成本的途径　　C、考核企业经营效益　　D、分析成本偏差的原因　　15、项目施工准备阶段的成本计划是以项目实施方案为依据,采用(D)编制而形成的实施性施工成本计划。　　A、概算定额　　B、单位估价表　　C、预算定额　　D、施工定额　　16、施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下,施工成本计划总额应控制在(B)的范围内。　　A、固定成本　　B、目标成本　　C、预算成本　　D、实际成本　　17、对大中型工程项目,按项目组成编制施工成本计划时,其总成本分解的顺序是(A)。　　A、单项工程成本→单位(子单位)工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本　　B、单位(子单位)工程成本→单项工程成本→分部(子)分部)工程成本→分项工程成本　　C、分项工程成本→分部(子分部)工程成本→单位(子单位)工程成本→单项工程成本　　D、分部(子分部)工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位(子单位)工程成本　　18、如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求,同时还应考虑施工成本指出计划对(D、)的要求。　　A、成本目标　　B、项目目标　　C、成本分解　　D、项目划分　　19、根据《建设工程工程量清单计价规范》,施工过程中如发现图纸设计错误,因修改设计而新增的工程量清单项目,其综合单价应(C、)　　A、由发包人提出,经工程师确认　　B、由工程师提出,经发包人确认　　C、由承包人提出,经发包人确认　　D、由发包人提出,经承包人确认　　20、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后(A、)天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。　　A、14　　B、21　　C、28　　D、30　　21、FIDIC合同条件所规定的工程支付中,属于暂付费用的是(A、)　　A、保留金、工程变更费用、业主索赔费用　　B、迟付款利息、业主索赔费用　　C、动员预付款、材料预付款、保留金　　D、工程变更费用、成本增减费用　　22、施工成本控制工作的一般步骤是(B)　　A、检查---分析----比较----预测----纠偏　　B、比较---分析---预测----纠偏---检查　　C、预测---比较---分析----检查----纠偏　　D、预测---检查----分析---比较---纠偏　　23、某分项工程计划工程量3000m3，计划成本15元/m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为(A)　　A、拖后7500元　　B、提前7500元　　C、拖后12500元　　D、提前12500元　　24、施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有(A)　　A、横道图法、表格法、和曲线法　　B、网络图法、横道图法和表格法工程经济第61页共61页 　　C、比较法、因素分析法和差额计算法　　D、网络图法、表格法和曲线法　　25、下列各项措施中，(C)是建设工程项目进度控制的技术措施　　A、确定各类进度计划的审批程序　　B、选择工程承发包模式　　C、优选项目设计、施工方案　　D、选择合理的合同结构　　26、论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制各层进度计划：②项目的工作编码;③进度计划系统的结构分析等项工作，对上述工作而言，正确的工作步骤是(D、)　　A、①-②-③　　B、②-①-③　　C、②-③-①　　D、③-②-①　　27、建设工程项目的业主和参与方都有进度控制的任务，各方(D)　　A、控制的目标相同、但控制的时间范畴不同　　B、控制的目标不同、但控制的时间范畴相同　　C、控制的目标和时间范畴均相同　　D、控制的目标和时间范畴各不相同　　28、某工程单目标双代号网络计划如下图所示，图中错误的是()　　A、有多个起点节点　　B、有多个终点节点　　C、有双向箭头联线　　D、有循环回路　　29、某道路工程在进行基层和面层施工时,为了给面层铺设提供工作面和工作条件,需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺,这种时间间隔是(D、)时距。　　A、STS　　B、FTF　　C、STF　　D、FTS　　30、某双代号网络计划中(以天为单位),工作K的最早开始时间为6,工作持续时间为4,工作M的最迟完成时间为22。工作持续时间为10,工作N的最迟完成时间为20,工作持续时间为5,已知工作K只有M,N两项紧后工作,工作K的总时差为(A、)天。　　A、2　　B、3　　C、5　　D、6　　31、根据《GB、/T19000-ISO9000(2000)》的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行(D)的一系列工作。　　A、考核和评价　　B、评价和记录　　C、预测和评价　　D、评价和改进　　32、在PD、C、A、循环中，P阶段的职能包括(B)等。　　A、确定质量改进目标，制定改进措施　　B、明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案　　C、采取应急措施，解决质量问题　　D、规范质量行为，组织质量计划的部署和交底　　33、建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是(A)的职能。　　A、建设单位　　B、设计单位　　C、项目管理咨询单位　　D、建设项目工程总承包单位　　34、建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是(A)　　A、建设单位　　B、劳务分包单位　　C、施工单位　　D、材料供应单位　　35、建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册，是承担该项目实施任务各方应共同遵循的管理依据，它在(B)过程中形成。　　A、分析系统质量控制界面　　B、编制系统质量控制计划　　C、制定系统质量控制制度　　D、明确系统质量控制网络　　36、通过对竞争机制，利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，即(D)机制。　　A、持续改进　　B、反馈　　C、约束　　D、动力　　37、关于施工质量计划，下列说法正确的是()　　A、施工质量计划应由业主组织编制　　B、施工质量计划应包括施工技术方案　　C、施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改　　D、施工质量计划编制范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致　　38、根据建设工程监理规范，施工组织设计在经监理工程师审核，签认后还应报(A)　　A、建设单位　　B、工程质量监督机构　　C、设计单位　　D、当地建设行政主管部门　　39、施工阶段质量事中控制的途径之一是()工程经济第61页共61页 　　A、工程测量基准点的建立　　B、工程质量监督机构　　C、投料与检测计量　　D、已完工程成品保护　　40、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB、50300-2001)，对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应(A)　　A、按验收程序重新进行验收　　B、按技术处理方案和协商文件进行验收　　C、经检测单位检测鉴定后予以验收　　D、经设计单位复核后予以验收　　41、在质量管理体系的八项原则中，体现组织进行质量管理的基本出发点与归宿点的原则是(A)　　A、以顾客为关注焦点　　B、领导作用　　C、基于事实的决策方法　　D、持续改进　　42、当获证企业的质量管理体系不符合认证要求时，认证机构可采取的警告措施是(C)　　A、企业通报　　B、监督检查　　C、认证暂停　　D、认证注销　　43、某钢结构厂房，在结构吊装工程的一次质量检查中，发现漏焊现象严重，为找出造成漏焊的最主要原因，应选用的质量统计方法是(A)　　A、因果分析图法　　B、直方图法　　C、排列图法　　D、分层法　　44、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起(A)日内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。　　A、15　　B、20　　C、25　　D、30　　45、在采用作业条件危险性分析法(LEC方法)进行风险评价时，“中度风险”对应的危险程度是(C)　　A、稍有危险，可以接受　　B、比较危险，需要注意　　C、显著危险，需要改进　　D、高度危险，需要改进　　46、建设工程施工安全控制的目标是(C)　　A、找出所有危险源　　B、评估危险源可能造成的危害　　C、减少和消除生产过程中的事故　　D、事故应急处理　　47、包含防治污染设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经(C)验收合格后，该项目方可投入生产或使用。　　A、建设单位的上级主管部门　　B、工程质量监督机构　　C、环境保护行政主管部门　　D、安全生产行政管理部门　　48、事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，(C)有权提出结论性意见。　　A、安全行政管理部门　　B、公安部门　　C、劳动部门　　D、工会　　49、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB、12523-90)的要求，工程施工中昼间打桩作用噪声限值为(D)dB、(A)　　A、70　　B、75　　C、80　　D、85　　50、职业健康安全管理体系中应急准备和响应的目的之一是()　　A、建立危险源识别和控制体系　　B、减少和预防可能引发的病症和伤害　　C、证实安全体系处于有效进行运行状态　　D、对职业健康安全绩效进行监视和测量　　51、环境管理体系的一级要素是(D)　　A、环境因素、运行与控制、信息交流、检查、内部审核　　B、环境方针、方案、权限、监测、管理评审　　C、指标、规划、文件控制、和规性评价、内部审核　　D、环境方针、规划、实施与运行、检查、管理评审　　52、根据我国现行招标投标的有关规定,下列说法正确的是(B)　　A、招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜　　B、工程招标代理机构的资格分为甲,乙两级　　C、乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务　　D、乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务　　53、在建设工程合同的订立过程中,投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件,此为(B)　　A、要约邀请　　B、要约　　C、承诺　　D、承诺生效工程经济第61页共61页 　　54、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，“以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料,提供现场测量基准点,基准线和水准点有关资料,并进行现场交验”是(C)的责任和义务。　　A、发包人　　B、设计单位　　C、承包人　　D、监理人　　55、从合同的计价方式看,FID、IC、1999年版《施工合同条件》(新红皮书)是(A)合同。　　A、单价　　B、固定总价　　C、可调总价　　D、成本加酬金　　56、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，建设工程的投料试车应(D)　　A、在工程竣工验收前由承包人负责　　B、在工程竣工验收前由供货人负责　　C、在工程竣工验收后由供货人负责　　D、在工程竣工验收后由发包人负责　　57、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由(C)办理，并支付保险费用。　　A、发包人　　B、工程承包人　　C、劳务分包人　　D、工程师　　58、建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责(B)　　A、承建项目的投资投料试生产　　B、全部或部分工程的设计　　C、总价包干　　D、所有的主体和附属过程、工艺和设备等的施工与安装　　59、固定单价合同适用于(C)的项目　　A、工期长，工程量变化幅度很大　　B、工期长，工程量变化幅度不太大　　C、工期短，工程量变化幅度不太大　　D、工期短，工程量变化幅度很大　　60、关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是(A)　　A、采用该计价方式不利于业主方的投资控制　　B、采用该计价方式不利于业主方的进度控制　　C、该计价方式不宜用于项目管理合同　　D、该计价方式不宜用于施工总承包管理合同　　61、在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由(A)承担。　　A、发包人　　B、承包人　　C、发包人和承包人共同　　D、监理工程师　　62、建设工程履约担保的有效期始于(D)之日　　A、合同签订　　B、合同生效　　C、承包人收到工程预付款　　D、工程开工　　63、建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是(C)　　A、总费用法　　B、修正的总费用法　　C、实际费用法　　D、修正的实际费用法　　64、关于工期索赔，下列说法正确的是(A)　　A、单一延误是可索赔延误　　B、共同延误是不可索赔延误　　C、交叉延误可能是可索赔延误　　D、非关键线路延误是不可索赔延误　　65、关于建设工程项目信息编码，下列说法正确的是(C)　　A、项目的投资项编码，应按概预算定额确定的分部分项工程编码进行编码　　B、项目实施的工作项编码，是对施工过程的编码，应覆盖项目施工全过程　　C、项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码　　D、项目的进度编码，应根据不同层次不同深度的进度计划工作项的需要分别建立不同的编码　　66、关于项目信息门户，下列说法正确的是(D)　　A、项目信息门户是一种项目管理信息系统(PMIS)　　B、项目信息门户是一种企业管理信息系统(MIS)　　C、项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理　　D、项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务　　67、项目全寿命管理中，项目决策阶段的管理被成为(C)　　A、决策管理　　B、实施管理　　C、开发管理　　D、组合管理　　68、承包人在工程变更确定后(B)天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告。　　A、7　　B、14　　C、15　　D、30　　69、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的(C)　　A、15%　　B、20%工程经济第61页共61页 　　C、10%　　D、25%　　70、建设工程项目总进度目标的控制是(B)项目管理的任务。　　A、施工方　　B、业主方　　C、设计方D、供货方二、多项选择题　　1、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的(B、C、D)。　　A、指令关系　　B、工作任务　　C、管理职能分工　　D、静态组织关系　　E、动态组织关系　　2、项目管理作为一门学科在不断的发展，它包括(A、D、E)等几代的发展。　　A、传统的项目管理　　B、现代的项目管理　　C、全过程的项目管理　　D、组合管理　　E、变更管理　　3、应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的组织措施包括(B、C、E)等。　　A、调整进度管理的方法　　B、调整招标工作的管理职能分工　　C、调整投资控制工作流程　　D、更换不同的软件编制施工进度计划　　E、调整合同管理任务分工　　4、建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括(C、D、E)的比较。　　A、工程概算与投资规划　　B、工程预算与工程概算　　C、工程合同价与工程概算　　D、工程款支付与工程概算　　E、工程决算与工程概算　　5、根据《建设工程监理规范》(GB、50319-2000)，编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是(A、C、D)　　A、在收到设计文件后开始编制　　B、在签定委托监理合同前编制完成　　C、完成后必须经监理单位技术负责人审核批准　　D、应由总监理工程师主持编制　　E、依据项目审批文件编制　　6、施工项目的成本计划按其作用可分为(C、D、E)　　A、单位工程成本计划　　B、分部分项工程技术成本计划　　C、竞争性成本计划　　D、指导性成本计划　　E、实施性成本计划　　7、常用的建筑安装工程费用的动态结算方法有(A、B、D)　　A、调值公式法　　B、竣工调价系数法　　C、基期价格调整法　　D、按主材计算价差法　　E、要素比例调价法　　8、在建设工程项目的实施阶段，项目总进度应包括(A、B、D)等。　　A、设计工作进度　　B、施工前准备工作进度　　C、工程物资采购工作进度　　D、项目动用前准备工作进度　　E、项目后评价工作进度　　9、调整工程网络计划时，调整内容一般包括(A、B、E)　　A、非关键工作时差　　B、关键线路长度　　C、工作组织关系　　D、工作工艺工程　　E、工作持续时间　　10、在影响建设工程项目质量的因素中，属于项目管理者可控因素的有(A、B、C、E)等。　　A、人　　B、技术　　C、管理　　D、社会　　E、环境　　11、施工方案质量控制的内容有()　　A、合理划分施工区段　　B、制订材料进场验收程序　　C、编制新材料专项　　D、明确工序质量验收标准　　E、合理选用施工机械设备　　12、某建设工程项目施工采用了施工总承包方式，其中的幕墙工程，设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体是(B、E)等。　　A、幕墙玻璃供应商　　B、建设行政主管部门　　C、幕墙设计单位　　D、设备安装单位　　E、建设单位　　13、建设单位满足了竣工验收的条件，即应组织竣工验收，竣工验收的依据有(C、D)等。工程经济第61页共61页 　　A、工程质量体系文件　　B、工程施工组织设计或施工质量计划　　C、工程施工承包合同　　D、工程施工图纸　　E、质量检测功能性实验资料　　14、在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据()等进行划分。　　A、统计的模型　　B、管理的需要　　C、样本的数量　　D、数据的分布规律　　E、统计的目的　　15、根据建设工程项目设计质量控制的要求，建筑工程设计图纸必须具有(A、D、E)并按照有效的审图程序进行审查。　　A、国家批准的出图印章　　B、审图部门的印章　　C、造价工程师的执业印章　　D、建筑师的执业印章　　E、结构工程师的执业印章　　16、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建工程项目的安全措施必须与主题工程同时(A、C、E)　　A、设计　　B、招标　　C、施工　　D、验收　　E、使用　　17、在采用安全检查表(SCL)法辨识危险源时，安全检查表应包括(A、E)等内容。　　A、检查项目　　B、检查目标　　C、检查　　D、检查等级　　E、检查结果　　18、安全事故调查组的职责包括(A、B、D)等　　A、查明事故造成的经济损失　　B、确定事故责任感　　C、对事故责任者进行处罚　　D、提出事故防范措施建议　　E、向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表　　19、废水处理的物理化学方法主要有(B、D、E)等　　A、沉淀法　　B、吸附法　　C、气浮法　　D、反渗透法　　E、电渗透法　　20、根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于建设工程合同的有(A、B、C)。　　A、勘察合同　　B、设计合同　　C、施工承包合同　　D、工程监理合同　　E、咨询合同　　21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，对材料设备的检验或实验，正确的做法是(B、E)　　A、发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由发包人负责　　B、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由发包人负责　　C、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责　　D、承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由承包人负责　　E、承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷建设工程项目管理一、单项选择题（一共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（）。A.指定生产厂B.指定供应商C.提出质量要求D.指定具体品牌2.施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问题，则责任由（）承担。A.建设单位B.监理单位C.施工承包企业D.监理单位和施工承包企业共同3.建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。A.定义如何组织项目建设B.定义项目开发或建设的任务和意义C.定义如何组织项目开发D.定义项目开发的程序和内容4.建立建设工程的项目质量控制系统时，首先应完成的工作是（）。A.制定系统质量控制制度B.编制系统质量控制计划C.分析系统质量控制界面D.确立系统质量控制网络5.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。A.建设行政主管部门B.设计单位C.业主委托的工程顾问公司D.施工单位6.政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和（）。工程经济第61页共61页 A.监督检查施工项目进度及投资B.监督工程建设各方主体的质量行为C.监督检查施工现场的安全状况D.验收工程项目施工质量7.在进行施工进度控制时，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则时（）。A.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度D.在满足各项目参与方利益最大的前提下，控制工程的进度8.在建设工程项目进度计划系统中，由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与（）编制的进度计划相互协调。A.监理方B.政府行政主管部门C.投资方D.采购和供货方9.编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在()中考虑不可预见费。A.前期工作B.主要分项工程C.企业管理费D.施工成本考核10.施工成本分析是在（）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。A.施工成本计划B.施工成本预测C.施工成本核算D.施工成本考核11.利用直方图分析位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力()。A.偏小、需要整改B.处于临界状态，易出现不合格C.适中、符合要求D.偏大、不经济12.建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（）措施。A.经济B.技术C.组织D.管理13.建设工程项目总进度论证的工作有；1项目的工作编码；2项目结构分析；3编制各层进度计划；4进度计划系统的结构分析等；对上述思想动作而言，其正确的工作步骤A.2-4-1-3B.1-2-4-3C.1-3-4-2D.2-4-3-114.对建设工程施工合同中发包人的这人进行分析时，主要分析A.报批责任B.监督责任C.合同责任D.主旨责任15.建筑施工企业安全生产管理中，是清除隐患，防止事故，改善劳动田间的重要手段。A.安全监督制度B.安全管理报告管理制度C.三网使制度D.安全检查制度16.环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004）中的“环境”是指（）。A.组织运行活动的外部存在B.各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体C.废水、废气、废渣的存在和分布情况D.周边大气、阳光和水分的总称17.建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由（）负责处理和落实。A.项目所在地安全生产行政主管部门B.事故调查组C.发生事故的企业及其主管部门D.项目所在地建设行政主管部门18.根据工程建设项目施工招标投标方法，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%,最高不超过（）万元人民币。A.50B.90C.100D.12019.建筑施工企业与物资供应企业就某构件材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（）。A.报请物价主管部门确定B.参考国家定价确定C.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定D.由供需双方协定确定20.下列工程项目风险管理中，属于风险识别阶段的工作是（　　）。　Ａ.分析各种风险的损失量　　　　　Ｂ.分析各种风险因素发生的概率　Ｃ.确定风险因素　　　　　　　　　Ｄ.对风险进行监控21.基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。A.硬件和软件B.文档资料C.专用网站D.计算机网络22.招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险一般通过（）约定风险承担方式。A.调整投标价格B.价格调整条款C.调整中标价格D.调整工作范围23.非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（）。A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿24.某独立土方工程按（工程量清单计价规范）计价。招标文件中预计工程量10万立方米，合同中规定：土方工程单价30元/，立方米。当实际工程量超过估计工程量10%时，超出部分价格调整为25元/立方米。工程完成后实际工程量12万立方米，则该土方工程的结算工程款为（）万元。A.355B.350C.325D.30025.项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的（）提供服务。A.技术更新B.档案管理C.信息管理D.建设增值工程经济第61页共61页 26.建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量()的系统过程。A.从目标决策，目标细化到目标实现B.从目标定义，目标决策到目标实现C.从目标决策，目标细化到目标检验D.从目标定义，目标细化到目标检验27.建设施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权利有（）A.调配并管理进入工程项目的各种生产要素B.负责组建项目经理部C.执行项目合同承包约定的应由项目经理负责履行的各项条款D.负责选择并使用具有相应资质的分包人28.已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。A.5B.7C.9D.1129．职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（）A.资源B.资金C.人员D.设备30.对建设项目投资项（或者成本项）信息进行编码时，适宜的做法是（）A.综合考虑投资方、承包商要求进行编码B.综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程支付等因素建立编码C.根据概算定额确定的分布分项工程进行编码D.根据预算定额确定的分布分项工程进行编码31.工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（）问题。A.安全监督B.职业健康C.施工安全生产D.环境保护32.建筑施工企业编制实施性成本计划时，宜以（）为依据。A.施工图预算成本B.工程概算成本C.施工预算成本D.施工结算成本33.建设工程项目竣工验收应用（）组织。A.监理单位B.政府质量监督机构C.建设单位D.施工单位34.为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，发现资源条件不具备，则应调整（）。A.进度目标B.资源计划C.资金计划D.进度计划35.FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时方能调整价格的合同是（）。A.施工合同条件B.EPC交钥匙项目合同条件C.永久设备和设计一建造合同条件D.简明合同格式36.下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是（）。A.职业健康安全方针B.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划C.结构和职责D.文件和资料控制37.施工安全技术措施中的应急措施，是针对（）提出的工程施工安全技术措施。A.特殊工程B.事故和自然灾害C.特种作业D.特殊作业环境38.根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起（）日内，将验收文件报建设行政主管部门备案A.45B.30C.20D.1539.某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。A.135B.180C.225D.22540.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制。A.项目管理实施规划B.施工质量计划C.监理规划与实施细则D.施工组织设计41．一般而言，采用固定合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A．承包商丧失了今后一切的索赔权力B．业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C．业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D．承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中42．运用动态控制原理实施工程项目的进度控制，下列各项工作中应首先进行的工作是（）。A．对工程进度的总目标进行逐层分解B．定期对工程进度计划值和值进行对比C．分析进度偏差的原因及其影响D．按照进度控制的要求，收集工程进度实际值43．某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（）。A．通过投标竞争取得施工任务B．通过项目业主委托取得施工任务C．自行决定便可取得施工任务D．通过施工总承包单位委托取得施工任务44．建筑施工企业项目经理是指受企业（）委托对工程项目过程全面负责的项目管理者A．董事会B．总工程师C．法定代表人D．股东代表大会45.工程经济第61页共61页 某工程合同价为500万元，合同价的60％为可调部分。可调部分中，人工费占35％，材料费占55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长10％，材料费价格指数增长了20％，其余未发生变化，按调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.0946.某业主欲投资建造一座五级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（）。A.宾馆可以开业B.项目竣工结算完成C.宾馆开始盈利D.项目通过竣工验收47.按照（建设工程项目管理规范）（GB/T50326-2006）,项目管理规划分为（）。A.项目管理规划策划和项目管理实施规划B.项目管理决策大纲和项目管理实施策划C.项目管理策划大纲和项目管理实施规划D.项目管理决策策划和项目管理实施策划48.双代号时标网络计划的特点之一是（）。A.可以在图上直接显示工作开始与结束时间和自由时差，但不能显示关键线路B.不能在图上直接显示工作开始与结束时间，但可以直接显示自由时差和关键线路C.可以在图上直接显示工作开始与结束时间.但不能显示自由时差和关键线路D.可以在图上直接显示工作开始与结束时间，自由时差和关键线路49.工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是（）。A.对一个质量特性或问题进行深入的原因分析B.判断工程质量是否处于受控状态C.对工程项目的总体质量进行评价D.反映质量的变动情况50.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）第41条规定了发包人工程款交付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（）承担相应责任。A.提供担保的第三人B.分包商C.签订担保合同的一方D.被担保方51.质量管理体系认证制度是指（）对企业的产品及质量管理体系做出正确可靠的评价。A.各级质量技术监督局B.各级消费者协会C.各单位行政主管部门D.公正的第三方认证机构52.质量管理的PDCA循环中，“D”的职能是（）。A.将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值B.对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正C.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案D.对计划执行情况和结果进行检查53.限制项目管理工作任务分工表的目的是为了明确（）A．项目的构成及项目之间的关系B．各项工作任务的重要程度C．各项任务的负责部门及配合或参与部门（或个人）D．各项工作之间的先后关系54.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），不属于设计变更范围的是（）A．更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B．改变工程质量等级要求C．增减合同中约定的工作量D．改变工程施工的时间和顺序55.国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼56.在建设工程项目总承包下，设计人员或者设计分包这如属项目总承包合同中为指定者，则其能否承担相应工程的设计须先征得（）的同意。A．项目施工单位B．业主代表C．质量监督机构D．设计主管部门57.编辑工程项目施工组织设计时；一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设计的（）部分。A．施工进度计划B.施工总面积图C.施工部署和施工方案D.工程概况58.业务核算是施工成本分析的依据之一,其目的是()A预测成本变化发展的趋势B.迅速取得资料,及时采取措施调整经济活动C.计算当前的实际成本水平D.记录企业的一切生产经营活动59.实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法,该方法的计算原则是()A以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据60.某双代号网络计划如下图所示(时间:天)，则工作D的左右时差是（）天A．3B.2C．1D.061.当业主方和施工方发生利益冲突成矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理，这体现了监理的（）A．服务性B。公正性C．科学性D。独立性62.某按工程量清单计划的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式时（）A．自行调整清单数据，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标B．根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择C．以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标D．不予理会，按照投标文件提供的清单数量进行投标工程经济第61页共61页 63.某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令。宜采用（　　）模式。Ａ线性组织结构　　Ｂ混合组织机构Ｃ矩阵组织机构　　Ｄ职能组织机构64.按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括（）的项目管理。A施工总承包方B建设项目总承包方C施工总承包管理方D施工分包方65.为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件·组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（）环节A．执行B。检查C．决策D。筹划66.某工程主体结构混凝土工程为3200m3，预算单价为550元/m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560/m3.施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3，则此时的进度偏差为（）万元A．11.8B。11.2C．11.0D。-1.867．按照质量管理体系八项原则，组织进行质量管理的基本出发点和归富点是（）A．建立组织与供方合作互利关系B．满足顾客要求并争取超越顾客的期望C．持续改进总体业绩D．建立科学、系统的质量管理体系68.建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定，这是项目质量的（）要求A．经济性B.功能性C．观感性D.可靠性69.在某大型工程项目的实施过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时作出正确决策，拖延了工期。为了加快实施进度，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的（）。A.技术措施B.管理措施C.经济措施D.组织措施70.建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下，第一层面的质量控制系统应由（）负责建立。A.工程总承包企业的项目管理机构B.施工承包企业的项目管理机构C.建设单位委托的管理机构D.建设单位的项目管理机构二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.下列事件中,承包商可以向业主提出费用索赔的有()。A.工程量发生变化,引起承包商费用的增加B.货币出现贬值,导致承包商实际费用的增加C.业主延期支付应付工程款,造成利润损失D.由于不可抗力,造成停工损失E.施工中出现了承包商难以预计的地下暗河,导致费用增加72.招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有()。A.保留金B.履约担保书C.银行保函D.投保保函E.报税支票73.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目经理的职责有（）。A.对资源进行动态管理B.建立各种专业管理体系，并组织实施C.收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收D.进行整个项目的利益分配E.协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作74.根据（建设项目工程总承包管理规范），工程总承包项目管理的主要内容包括（）A.办理可行性研究报批B.进行项目策划C.实施设计管理D.实施采购管理E.实施试运行管理75.关于质量控制与管理的说法，正确的有（）A.质量管理就是对施工业技术活动的管理B.质量控制的致力点在于构建完善的质量管理体系C.质量控制是质量管理的一部分D.建设工程质量控制活动只涉及到施工阶段E.质量控制活动包含作业技术活动和管理活动76.关于组织和组织工具的说法，正确的有（）A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工B.工作流程反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系C.工作流程图是一种重要的技术工作D.组织结构式和组织分工式一种相对静态的组织关系E.在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源式唯一的77.按照建设工程监理规范关于工程变更的有关规定，下列做法正确的是（）A.设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更应编制设计变更文件B.在发包人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目变更不能实施C.工程变更应由总监理工程师签发D.建设单位提出的变更应提交专业监理工程师审查E.有设计变更文件的工程变更单应附设计变更文件78.在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（）等分层方法获取质量原始数据。A.作业班组B.作业时间C.工程材料D.投资主体E.工程部位79.建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A.进度目标的分析和论证B.进度控制工作只能分工C.定期跟踪进度计划的执行情况工程经济第61页共61页 D.采取纠偏措施及调整进度计划E.进度控制工作流程的编制80.当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划做出调整，调整的内容有（）A.调整关键路线的长度B.调整非关键工作时差C.调整组织结构D.增减工作项目E.调整资源的收入81.在工程项目竣工验收阶段,项目监理机构的主要工作任务有().A.监督施工单位及时整理各种文件和资料.受理单位工程竣工验收报告.并提出意见B.根据施工单位的竣工报告,提出工程质量检验报告C.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查D．组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收E．在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果82．为了贯彻实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合自身实际情况建立健全本企业的安全生产规章制度，一般包括（）等。A．安全值班制度B.各种安全技术操作规程C.安全事故预报制度D.加班加点审批制度E.防火、防爆、防雷、防静电制度83.关于建设项目工程总承包的说法，正确的有()A.工程总承包企业应向项目业主负责B.总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业C.总承包企业可按照合同约定对项目勘察、设计、采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包D.工程分包企业应向总承包企业和业主负责E.建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干和“交钥匙”84.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A.编制资金使用计划B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本C.选用最合适的施工机械D.编制施工成本控制工作计划E.使用先进、高效的机械设备85.建设工程项目信息，按其内容属性可分为（）。A.资源类信息B.组织类信息C.管理类信息D.技术类信息E.经济类信息86.施工合同交底的主要目的和任务有（）。A.将各种合同事件的责任分解到各工程小组或分包人B.明确各项工作或各个工程的工期要求C.明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限D.争取对自身有利的合同条款E.明确完不成任务的影响和法律后果87.下列各项工作中，属于施工质量事后控制的有（）。A.分项工程质量验收B.分部工程质量验收C.隐蔽工程质量验收D.单位工程质量验收E.已完施工成品保护88.下列各施工生产要素的质量控制手段中，属于对劳动主体质量控制的有（）。A.合理布置施工总平面图B.坚持特殊工种持证上岗制度C.禁止使用明令淘汰的施工方法D.坚持分包商资质考核制度E.组织项目管理者培训学习89.在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的的工作有（）。A.检查纠偏的执行情况和效果B.比较计划值与真实值C.确定偏差的严重性及偏差产生的原因D.估计完成项目所需的总费用E.考核成本降低的实际效果90.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-02414），属于工作的有（）。A.责编制施工组织设计B.科学安排工作计划C.组织编制年、季、月施工计划D.负责工程测量定位E.负责与监理、设计及有关部门联系91.在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定（）。A.该工作的总时差为零B.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.该工作的自由时差最小E.该工作的持续时间最长92.建设工程项目施工成本计划的编制依据有（）A.建设投资估算书B.投标报价文件C.施工组织设计或施工方案D.施工成本预测资料E.施工招标公告93.在建设工程项目实施阶段的策划工作中，对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括（）A.项目功能分解B.编制项目总投资规划和投资目标论证C.编制项目建设总进度规划D.确定项目质量目标E.确定项目建设的规模和标准94.当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单击时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）A.工程质量发生比较大的变化B.承包商自身成本发生比较大的变化C.业主资金不到位D.通货膨胀达到一定水平E.国家相关政策发生变化工程经济第61页共61页 95．在工程项目施工过程中，运用动态控制原来进行投资控制，投资的计划值和实际值比较是指（）A.工程预算与工程概算的比较B.工程合同价与工程预算的比较C.工程合同与工程概算的比较D.工程款支付与工程合同价的比较E.工程款支付与工程预算的比较96.建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划决策和实现过程中各种客观因素和主观因素，包括人的因素、（　　）等。A.技术因素　B.组织因素C.管理因素D.环境因素E.社会因素97.为了有效的控制工程项目的施工进度，施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）。A.项目动用前准备阶段的工作计划B.年度、季度、月度和旬施工计划C.采购计划、供货进度计划D.设计准备工作计划、设计进度计划E.控制性、指导性和实施性的施工进度计划98.下列施工质量验收环节中，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收的有（）。A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.检验批E.单位工程99.《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有（）。A.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求B.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，保护总局必须举行听证会C.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境D.建设工程项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用E.防治污染的设施必须经原审判批环境影响报告书的环境保护行政管理部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用100.根据我国《企业伤亡事故分类标准》（GB6441-86），下列伤亡事故中，属于“机械伤害”的有（）。A.高处小型机械坠落砸伤地面工作人员B.搅拌机械传动装置断裂甩出伤人C.汽车倾覆造成人员伤亡D.电动切割机械防护不当造成操作人员受伤E.起重机吊物坠落砸伤工作人员一、单项选择题答案1C2C3B4D5C6B7A8D9B10C11B12D13A14C15D16B17C18A19D20C21A22B23D24A25D26A27A28A29A30A31B32C33C34D35B36D37B38D39C40C41D42A43A44C45B46A47C48D49A50A51D52A53C54D55A56B57A58B59A60B61B62C63A64B65A66C67B68D69B70D二、多项选择题答案71ABE72ABC73ABCE74BCDE75AC76ACDE77ACE78ABCE79ACD80ABDE81ACD82ABDE83ABCD84ABD85BCDE86ABCE87ABCD88BDE89BCD90ADE91ACDE92BCD93ABCD94ADE95BCDE96ACDE97BCDE98ABD99ABCE100ABD工程经济第61页共61页