广铁法院审判业务大楼项目临时施工配电工程

《广铁法院审判业务大楼项目临时施工配电工程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、广铁法院审判业务大楼项目临时施工配电工程施工专业承包合同合同编号：甲方：广东建设工程监理有限公司（代建单位）乙方：40目录第一篇合同协议书3第二篇合同条款11第1条项目管理的一般约定11第2条词语定义11第3条图纸12第4条各方代表12第5条双方一般权利和义务13第6条履约担保14第7条保险15第8条进度计划15第9条开工及延期开工16第10条施工场地的占用和管理16第11条暂停施工16第12条工期延误17第13条工程质量18第14条检查和检验19第15条安全施工及文明施工19第16条工程分包21第17条隐蔽验收21第18条事故处理22

2、第19条不可抗力22第20条工程变更23第21条索赔24第22条竣工验收25第23条工程资料26第24条工程移交2740第25条竣工结算27第26条质量保修28第27条违约28第28条争议32第29条合同解除32第30条其他约定33第三篇合同附件3440第一篇合同协议书依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及国家和广东省、广州市关于广铁法院审判业务大楼项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就广铁法院审判业务大楼项目临时施工配电工程施工专业承包（以下称本工程）事宜，经

3、协商一致，订立本合同。1、工程概况1.1项目名称：广铁法院审判业务大楼项目临时施工配电工程施工专业承包。1.2项目地点：广州市番禺区广州南站东北侧。1.3项目立项批准文号：粤发改投资函2016[2582]号和粤发改投资函2017[1437]号。1.4资金来源：广铁集团资金及广州铁路运输中级法院自筹资金。2、工程内容、工程范围和承包方式2.1工程内容本次招标内容为广铁法院审判业务大楼项目临时施工配电工程施工，主要内容如下：新建箱式配电站（500KVA）、新敷10kV电缆、高压户外电缆终端头、市政部分的电缆沟开挖及修复等。具体以发包人发出的

4、工程量清单、招标图纸、设计变更及施工合同为准。如在招标工作完成后、合同执行中，市政用电的设计方案、用电负荷或工程量等相关事宜发生变化，承包人必须无条件服从发包人对设计、施工等相关内容的调整且不能向发包人索赔，并采取一切有效的措施，确保关键工期节点的工程完成。2.2工程范围：选项分项目种类分项目名称施工安装采购总承包管理及配合服务甲方协助分包备注√乙方自行施工项目临时施工配电工程√√√××注：40乙方在上述承包范围内须负责本项目的质量保修和配套服务，相关内容包括但不限于：（1）验收合格后三个月内，须针对本项目特点及项目实际情况编制使用手册

5、、培训手册以及培训计划，并对甲方相关人员的培训。（2）质量保修期内，每月派工程师到现场巡查。（3）质量保修期内，工程本身出现的问题及工程引起的损害，由乙方负责维修。工程本身质量出现问题或由于工程本身质量原因造成的任何损害，应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由乙方负责。非乙方原因造成的损害，乙方仅收取成本费用。（4）质量保修期结束前，乙方须与甲方代表对合同项下工程进行全面的检查，对任何缺陷由乙方负责维修。在维修完成之后，质量保修期结束。2.3承包方式：包各种协调服务，包送电方案，包向供电部门报装报

6、建工作、配合供电部门的审图及报供电部门的其他审批手续及其费用，包向公安、市政、规划等各部门办理相应的电缆沟、市政路面开挖的报批等相关手续，包路面修复、路面下穿管施工，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试和联合调试，包招标范围内工程竣工验收、包供电局送电前专项检测验收并送电、包结算的组织和资料整理、包承包人应当购买的保险等。2.4甲方根据工程实施情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，并按合同条款第30.1（1）款的约定处理，乙方必须无条件服从。3、合同工期3.1本工程总工期为60日历天，计划开工日期为201

7、8年2月1日，计划完工日期为2018年4月1日。3.2关键节点工期要求：。3.3甲方根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，并按合同条款第30.1（2）款的约定处理，乙方必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用；如不能按经甲方批准或下达的计划完成任务，由乙方按合同条款第27.6（3）款的约定承担违约责任。3.4工程的质量保修为两年，自工程合同验收合格之日起计算。404、质量标准和目标4.1质量标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的

8、各专业验收规范等。4.2质量目标：一次验收合格，且达到供电部门送电的要求。5、职业健康安全管理目标和环境管理目标5.1职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。5