光伏电站合同样本(共篇)

《光伏电站合同样本(共篇)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、光伏电站合同样本(共9篇)合同文本(光伏电站)合同文本项目名称：项目地点：静态造价：设计单位（或施工单位，以下简称甲方）:本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位（或业主，以下简称乙方）:经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条甲乙双方责任一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域

2、，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委2014文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条项目工期本项目自年月日开始施工，至年

3、月日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。第三条项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可

4、达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条项目容量方式及合同价格一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为（方框内打“√”选择）：1、发电自发自用□2、发电自发自用余电上网□3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥万元，大写为：￥万仟佰元角分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条付

5、款方式和付款时限一、付款方式（方框内打“√”选择）：1、现金□2、支票□3、汇款□二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内第八条违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方

6、可以向甲方所在地人民法院起诉。第九条合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位地址：本溪市溪湖区姚溪路2号开户银行：账号：联系电话：024-42963188乙方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位地址：开户银行：账号：联系电话：合同签订地点：合同签订时间：年月日篇二：光伏电站EPC总包合同模板合同编号：光伏电站EPC总承包合同发包方承包方：年月日目录第一章合同书第2页第二章通用条款第三章专用条款

7、第4页第36页附件一履约保函格式附件二施工安全管理协议附件三建设工程廉政合同附件四技术规范文件附件五设备材料清单及备品备件清单附件六保密协议附件七分项报价单附件八工程范围附件九性能保证指标第43页第44页第51页第52页第53页第55页第56页第57页第一章合同书合同名称：EPC总承包合同发包方：承包方：双方就光伏电站EPC总承包工作协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的约定，达成如下协议，并由双方共同恪守。一．发包方委托承包方按本合同书要求承担光伏电站EPC总包任务。1.1工程名称：光伏电站。1.2工程范围

8、：（详见附件八）。1.3工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日，总工期个自然日。1.4本工程项目合同总额人民币：元整（大写：整）。1.5工程的质量标准：如存在国家标准的，工程应符合国家标准，如还存在电力行业、光伏行业的行业标准的，该工程还应符合相应行业标准，该工程如属于金太阳工程项目的，该工程还应符合金太阳工程的相关标准，双方在本合同中约定相关标准的，该工程还应符合双方约定的标准，如上