人行道铺装合同531

《人行道铺装合同531》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、人行道铺装合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：沿河路段人行道；2、工程地点：3、工程范围：物流中心临沿河路D、E、C区K0+190~K0+927段人行道（不含5米宽市政工程范围人行道）；4、承包方式：单价承包，计量支付。5、材料及工艺补充说明（见沿河路施工图纸）。6、该项目为突击赶工性质，为了赶在六期开业前完成。二、合同工期1、开工日期：2012年4月16日，竣工日期2012年4月28日，合同工期总天数12天（以实际进场

2、施工之日算起）；2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c设计变更或工程量增加；d非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过4小时；e不可抗力；连续雨天2天；f其他非因承包人原因造成停工累计超过4小时。三、质量标准工程质量标准：合格。乙方免责条款：1、人行道用途为人员及小型非机动车通行，机动车禁止通行。因机动车通行造成的损坏乙方不负责；2、原地基基础造成的；3、使用不当造成的，包括提前使用、使用损坏、超重碾压、人为破坏、污染、水冲等；4、其他不应由乙方负责的。四、工程量及合同价款本合同采用总

3、价包干方式，固定包干总价为柒拾贰万元整（￥720000.00元）。序号项目单位数量1C15水泥混凝土（厚20cm）m23969.242金东山铺装荷兰砖m23969.243路基整形m3415.104沿河路工程范围内荷兰砖水泥稳定层垫层变为C15水泥混凝土垫层（厚20cm）补差价m22585.435高程段水泥稳定层垫层变为C16水泥混凝土垫层（厚20cm）补差价m2817.006已施工水稳层计价（厚20cm）m21165.007已施工水稳层清除（厚20cm）m3233.00以上工程数量根据现场双方共同实测签认的数据，施工内容包括人工费、材料费、机械费、措施费、检测费、利润、税金等，以沿河路工程量

4、清单全费用综合单价为基础五、工程款结算及支付1、工程竣工验收合格办理工程结算后，甲方支付全部工程款（质保期12个月，不留质保金）。2、乙方提供正规的建安税务发票。六、施工准备1、发包人在合同签定后2日内免费提供图纸或现场衔接。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电接入；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场；5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要材料的质量保证书。七、安全施工1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施

5、工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收1、承包人在工程竣工前3日内，应将验收日期以通知发包人届时验收，发包人应及时验收。如发包人不能按期参加验收，以承包人提出的结论，视为合格；2、工

6、程发包人使用，即为合格交工。3、本项目规模小，修期为12个月。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前1天书面通知对方。十、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十一、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份，具有同等法律效力。合同订立时间：2012年4月16日合同订立地点：六期项目部发包人：承包人：代表：代

7、表：电话：电话：