消防工程施工协议书模板

《消防工程施工协议书模板》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、消防工程施工协议书模板消防工程施工协议书模板发包方：有限公司以下简称甲方总承包方：以下简称乙方分包方：以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点：路二、各方职责甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围技术文件：1、(一期工程)施工图2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第号3、施工图审查报告4、(二期工程)消防系统图5、投标文件(预算书)承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动

2、楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元(其中包括如

3、下费用)。1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。消防工程施工协议书模板2014年艺人演出协议书范本甲方：___________________(以下简称甲方)乙方：___________________(以下简称乙方)本协议之制定目的在于保护基于完全自愿而签订该协议的签约双方之利益。1.甲方权利

4、及义务甲方有权要求乙方按照演出要求作出适当的配合，包括但不限于以下内容：

5、表演时间

6、表演时长

7、表演造型

8、艺员配合

9、等项目。在甲方认为有适当必要的情形下需要乙方进行事先彩排或预演，乙方应予以配合。甲方应向乙方提供适当的配合，一般包括以下内容：

10、服装

11、道具

12、车马使用

13、餐饮

14、;有另行议定者不在此限。甲方应按照相关法律法规规定保护乙方的正当权益。2.乙方权利及义务乙方在达成甲方要求的表演目标后，有权获得本协议商定的报酬。乙方有权援引适当法律及法规条文拒绝不适当的表演内容，且该拒绝事项不在违约之列。乙方应不得耽误甲方所制定的与乙方相关的工作进度并应积极配合。乙方应按照甲方要求完成

15、表演，包括但不限于以下内容：

16、动作

17、力度

18、协调

19、音准

20、音高

21、等具体内容和

22、感情处理

23、投入程度

24、等抽象内容。3.争议处理及违约责任甲乙双方如就合同发生争议，可以诉诸签约所在地具管辖权的人民法院进行管辖;或诉诸仲裁机构进行仲裁。2014年艺人演出协议书范本违约方承担因违约而造成的损失金额之双倍作为违约金金额。4.附加条款_______________________________________________________5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：______________________________________：_____

25、______________传真：___________________乙方：___________________所属机构：_______________机构_______________：___________________移动：_______________其他联系方式：___________2014年艺人演出协议书范本第二条工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房：天(到年月日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)第三条质量要求和评定标准1、质

26、量要求：合格并符合消防和设计要求2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。第五条材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为万元(其中质量保证金万元，工期保证金