单立柱广告牌工程施工合同1

《单立柱广告牌工程施工合同1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、单立柱广告牌工程施工合同甲方（委托方）：乙方（承建方）：邢台市三木广告有限公司经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌，为明确双方共同权利义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。一、项目概况1、项目名称：单立柱广告塔两座2、广告牌画面规格：6米*18米。钢结构加工包括结构表面刷两遍漆3、广告牌工程施工图纸见本合同附件一二、承包方式及工程总造价：本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.单立柱广告塔两座，单价每座120624元（大写：壹拾贰万零陆百

2、贰拾肆元整）。合计人民币241247元，大写：贰拾肆万壹千贰百肆拾柒元整（以上价格含税）三、工程价款支付、结算方式：付款方式：1、合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的30%,计人民币72374.1元(大写:柒万贰千叁百柒拾肆元)；2、单立柱钢结焊接完毕安装之前再支付所安装单立柱款的50%，计人民币60312元（大写：陆万零叁百壹拾贰元整）；3、每个单立柱安装完毕之后，扣除5%的质保金，将每个单立柱余款付清。四、工程期限为天，其中加工配件天，运输天,安装天。五、双方责任（一）甲方责任1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城

3、管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人100元计，工期相应顺延。2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，并负责无偿提供安装位就近场地，提供380V工程电源。3、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。4、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天50元。5、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责

4、组织工程竣工验收。甲方负责在安装完成前对单立柱进行质量检测以及地基检测。安装完成后不得以质量问题再次检测。6、如甲方未按合同约定期限支付余款，单立柱又无质量问题，经甲乙双方协商无效，该广告塔（牌）属所有权非完全转移状态，同时此合同终止。（二）乙方责任1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔（牌）结构安全性。广告牌设计基本风压为KN/m2（抗风设计值为8级）。广告塔质保期为3年，保修期为1年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）；如因安装

5、不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。　2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的5‰赔偿甲方损失。3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下

6、雨、雪等）或停电原因，工期顺延。5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始（验收日期为；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知7日内未验收工程，故视为验收通过。　6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。　7、保修期内，乙方不能按照标准进行保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。六、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。附则：（一

7、）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。（三）经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。（四）本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》验收手续一式两份，甲乙双方各持一份。（五）本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。甲方代表人签字：乙方代表人签字：（盖章）（盖章）年月日年月日