建设工程施工(采暖安装)

《建设工程施工(采暖安装)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、采暖安装施工合同发包人（简称甲方）：承包人（简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：第一条工程概况和造价一、工程地点：。二、工程内容及施工方法：。（详见附件一《工程设计图》和附件二《工程方案书》）。三、本工程由方设计，提供工程设计图纸一式份。四、总价款：￥元（人民币大写元）其中：设备材料费元，人工费元，拆除费元，清洁、搬运、运输费元，图纸设计费元，管理费元，其他费用元。五、本工程设备材料供应详见附件三《设备材料供应清单》。乙方提供的设备材料：。甲方自购的设备材料：。第二条工期

2、开工日期：。竣工日期：。第三条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。第四条施工配合一、甲方义务：（一）提供房屋原始图纸等相关文件。（二）需在地面上有特殊要求的，预先向乙方提出，以便乙方采取预留措施；开工前，在乙方指导下完成以下工作：清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、提供符合施工条件的水源、电源、气源。（三）保护乙方已施工完成的部分。（四）参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收。（五）。二、乙方义务

3、：8但愿人长久，相伴得利斯！（一）施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。（二）保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。（三）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。（四）。第五条工程质量和验收一、本工程质量标准按下列第项执行。（一）执行国家现行的JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》和GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》。（二）按双方约定的标准执行。二、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，签订《工程项目变更单》（见附件四）后

4、方能进行施工。三、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，乙方应提前天通知甲方，阶段验收合格后应填写《工程质量验收保修单》（见附件五）：（一）设备材料验收；（二）隐蔽工程验收；（三）工程竣工验收。四、工程竣工后，甲方验收通过的，乙方向甲方提供《工程质量验收保修单》（见附件五），同时提供管线竣工图等资料，并办理验收移交手续。第六条支付方式一、双方约定按下列第种方式支付合同款项。（一）双方约定合同款项按如下方式支付：1．合同签订时，甲方向乙方支付合同总金额的%。2．工程开工后天内，甲方向乙方支付合同总金额的%。3．验收合格收到《工程结算单》（见附件六）后天内

5、，甲方向乙方付清合同余款。4．补充约定。（二）其他方式：。二、竣工结算后，乙方收回分期收款收据同时开具税务统一发票交甲方。第七条售后服务一、保修期从竣工验收通过签字或盖章之日起算。二、系统隐蔽部分“三包”有效期为十年，其他产品按生产商或代理商的相关承诺执行，无相关承诺的“三包”有效期为两年。三、竣工验收后，乙方应至施工现场为甲方提供一次免费产品使用培训（安装除外），并提供次免费调试。四、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。五、乙方接甲方报修后，小时内提供服务。如遇特殊情况，小时内提供服务。六、“三包”有效期内，对于两

6、天内无法修复完好的采暖炉及乙方提供的其他设备（凭发票确认），乙方承诺免费提供备用设备暂用。第八条违约责任8但愿人长久，相伴得利斯！一、甲方责任：（一）因甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方违约金。（二）未按合同约定时间付款的，每逾期一天，应向乙方支付违约金。（三）未办理验收手续，提前使用或擅自动用工程成品，因此而造成的损失由甲方承担。（四）。二、乙方责任：（一）因乙方原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金。（二）合同期限届满，工程质量未达到双方约定的质量标准，乙方应当按工程造价的%支付违约金，同

7、时，在工程质量达标前，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金。（三）。（四）。第九条其它约定一、。二、。三、。四、。第十条纠纷处理方式因本合同发生的争议，由双方当事人协商、调解，或按下列第种方式解决。一、提交仲裁委员会仲裁。二、依法向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。二、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，本合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。第十二条合同附件附件一：工程设计图；附件二：工程方案书；附件三：设备材料供应清单；附件四：工程项目变更单；附件五：工程质量验收保修单；附件六：工程结算单（工程合同造价、变更增