资源描述:
《买卖合同汇编十篇(二)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
合同编号:_____买卖合同汇编十篇甲方:______________________乙方:______________________签订日期:___年___月___日合同第29页共29页
1买卖合同汇编十篇买卖合同篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国经济合同法》的要求,甲方委托乙方为中山市中小学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致,签订本合同。一、电脑的品牌、型号、配置和金额:1、多媒体电脑室?套,货款总额为人民币?拾?万?仟?佰?拾?元整(¥元)详细见《预算表》。2、详细电脑设备品牌型号配置见附件一《硬件配置性能表》。二、多媒体电脑室系统基本功能见附件二《系统功能说明书》三、质量保证及售后维护服务1、乙方提供的必须是全新的电脑设备,该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求,要按照确定的图纸施工,要用全新的材料,不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程当中,乙方必须遵守国家的有关法律法规,并接受甲方的检查,如实提供检查所需提交的材料,不得拒绝。3、乙方要按照《中山市中小学教学用计算机设备售后服务合同》的要求,提供快捷、良好的售后服务。四、工期及验收:合同第29页共29页
21、甲方准备工作:安装输入电源线路连接到电脑室,电源线直径不小于10mm2,地线要求接地良好,并于签定本合同后三个工作日前完工。2、乙方工期:签定本合同后第五个工作日前安装电源和网络线路;签定本合同后第十个工作日前安装电脑台和稳压电源;签定本合同后第十五个工作日前安装调试电脑并完工。3、验收办法:由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员,按本合同的配置标准和性能要求见附件三《硬件软件验收表》,对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。4、验收日期:由完工后的十个工作日内进行。五、付款方式:1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。六、违约责任1、甲方无正当理由拒收电脑设备的,甲方向乙方偿付合同总值30%的违约金。2、乙方无正当理由不能交付电脑设备的,乙方向甲方偿付合同总值30%的违约金。3、甲方逾期付款的,甲方向乙方每日支付欠款总额0。5%的违约金。4、乙方逾期交付电脑设备的,乙方向甲方每日偿付合同总值0。5%的违约金。七、其他合同第29页共29页
31、因电脑质量问题发生争议,由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定,该鉴定结论是终结性的,供需双方应当接受。2、合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。3、本合同一式四份,甲乙双方、中山市教育局电教站和镇区教办各执一份,均具同等法律效力。甲方:__________乙方:__________鉴印单位:__________地址:__________地址:__________地址:__________电话:__________电话:__________电话:__________法人代表:__________法人代表:__________签约代表:__________签约时间:__________签约时间:__________签约时间:__________买卖合同篇2原告:上海XX实业有限公司法定代表人:钱XX,总经理。联系方式:代理人曾镜同律师被告:南宁XXX纸业有限公司法定代表人:刘XX,董事长。诉讼请求:一、判决被告支付原告货款160000元,并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准支付原告自20xx年2月1日起至本案判决生效之日止的利息;二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:合同第29页共29页
420xx年5月15日,原告与被告签订了一份合同编号为JDX(NZ)1005046(SB)的《购销合同》,约定原告向被告供应合同总价格为360000元的流量开关、液位开关及转子流量计等设备。《购销合同》约定发生纠纷向需方所在地人民法院提出起诉。《购销合同》签订后,原告依约履行了合同义务,可是,被告只向原告支付100000元货款,尚欠原告货款260000元。经原告多次向被告催讨,20xx年10月23日,被告及广西XXX纸业有限公司向原告作出《付款计划》,内容为“经过三方详细核对,由南宁XXX纸业有限公司及广西XXX纸业有限公司欠你公司的货款分别为260000元及137902.76元,经三方友好协商,现计划如下的还款计划,所有货款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分别为两月每月还款15万元,最后一个月还款97902.76元”,可是,在《付款计划》作出后,被告仅向原告支付了100000元货款,到现在为止,被告仍欠原告货款160000元,而广西XXX纸业有限公司并没有向原告支付过货款。依据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。”和《中华人民共和国民法通则》第一百零八条“债务应当清偿。暂时无力偿还的,经债权人同意或者人民法院裁决,可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的,由人民法院判决强制偿还。”等法律之规定,原告特向人民法院提起诉讼,请人民法院公正审理,依法判决,维护原告的合法权益。此致横县人民法院原告:上海XX实业有限公司合同第29页共29页
5法定代表人:年月日买卖合同篇3甲方:地址:乙方:身份证号:身份证号:住址:住址:甲乙双方根据平等、自愿和协商一致的原则,就使用墓地事宜,订立如下合同:第一条:甲方卖给乙方墓地坐落于,面积为平方米。该墓地总额为元人民币元,一次性结清。第二条,乙方以后在使用或进棺甲方不得干涉。甲方负责照料墓地,保证墓地的设施、配置完整,免遭人为破坏。未经甲方同意,不得自行转让及买卖该墓地。第l2、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(签章)乙方(签章):联系电话:合同第29页共29页
6联系电话:签约时间:签约时间:年月日年月日买卖合同篇4一、合同双方当事人:出让方(以下简称甲方):受让方(以下简乙称):根据《合同法》相关规定,经甲乙双方友好协商,拟定以下合同:二、转让公司的基本情况:本次转让为甲方将所属的_____,该公司账面价值_____万元,评估价值_____元,涉及职工安置______人,涉及银行债权________元。该公司转让行为已经同意。三、职工的安置本合同公司转让时所涉及职工的安置,经甲、乙双方约定并报批复同意,按如下方式处理:1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置,与乙方无关。2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担,与乙方无关。四、债权、债务处理1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担,与乙方无关。合同第29页共29页
7五、公司转让及价款支付情况转让价款为人民币(大写)元,双方约定在日内,乙方(①一次、②分期)通过指定的账号将合同价款付清。采用分期付款的,乙方以为保证条件,分次,分别在日内付清。六、产权交割乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后,甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方,由乙方凭此清单逐项核对与验收,核对无误、验收完毕后,由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。七、税费负担经甲、乙双方约定,本次转让所涉及的税费按如下方式处理:八、争议处理在本合同履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以向产权交易机构申请调解,也可以依合同的约定双方选择(①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人民法院起诉)。九、违约责任1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后,乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定,则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定,应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的,保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。2、乙方未能按期支付本合同公司的价款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期一日应按逾期部分金额的%,向对方支付违约金。合同第29页共29页
83、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。十、合同的变更和解除当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同:1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且不因此损害国家和社会公共利益的。2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同,另一方予以认同的。本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签定变更或解除协议,并报产权交易机构备案后生效。十一、权证变更甲、乙双方在交割完成后,由_____负责,于_____日之内办妥权证变更事项。十二、双方约定的其他条款:十三、合同的生效本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效,产权交易中心凭交易合同及《产权转让交割单》出具产权成交确认书。十四、其他1、本合同共_____页,附件_____件(共页)。一式_____份,甲、乙双方及委托的会员各执份,产权交易机构备存份。甲方法定代表人:(签字)乙方法定代表人:(签字)签约地点:合同第29页共29页
9年月日买卖合同篇5出卖人(甲方):买受人(乙方):根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。第一条甲乙双方【未通过经纪机构居间介绍】【通过上海超原房地产经纪事务所公司居间介绍(房地产执业经纪人:潘林妹,经纪人执业证书号:)】,由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产),房地产具体状况如下:(二)房地产座落:(部位:3楼)。(三)房屋建筑面积:平方米,(五)该房屋占用范围内的土地所有权为【国有】。(六)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况见附件二。(七)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件五。甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系,乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解,自愿买受该房地产。第二条甲、乙双方经协商一致,同意上述房地产转让价款为(人民币)为元,(大写):元整。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议(附件三)中约定明确。乙方交付房价款后,甲方应开具符合税务规定的收款凭证。合同第29页共29页
10第三条甲、乙双方同意,全款付清腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的3日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后【签订房屋交接书】【甲方将房屋钥匙交付给乙方】为房屋转移占有的标志。第四条上述房地产风险责任自该房地产【转移占有】之日起转移给乙方。第五条本合同生效后,甲、乙双方在上述房地产转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用,由甲方支付。第六条乙方未按本合同约定期限付款的,甲乙双方同意按下列第1款内容办理。(一)每预期一日,乙方应向甲方支付逾期未付款的0.5%的违约金,合同继续履行。(二)乙方逾期未付款,甲方应书面催告乙方,自收到甲方书面催告之日起的日内,乙方仍未付款的,甲方有权单方解除合同,并书面通知乙方,自收到通知之日起的日内乙方未提出异议,合同即行解除。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之起日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。第七条甲方未按本合同约定期限付款的,甲、乙双方同意按下列第1款内容办理。(一)每逾期一日,甲方应向乙方支付逾期已收款0.5%的违约金,合同继续履行。合同第29页共29页
11(二)甲方逾期未交付房地产,乙方应书面催告甲方,自收到乙方书面催告之日起的日内,甲方仍未交付房地产的,乙方有权单方解除合同,并书面通知乙方,自收到通知之日起的日内甲方未提出异议,合同即行解除。甲方除应在收到书面通知之日起日内向乙方返还已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,还应按已收款的%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。第八条经甲、乙双方协商一致,在不违反有关法律、法规的前提下,订立的补充条款或补充协议,为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一致的,以补充条款为准。第九条本合同自【甲、乙双方签订】之日起生效。第十条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,按下列第二项解决。(一)提交上海仲裁委员会仲裁;(二)向松江区人民法院提起诉讼。第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,中介执一份。甲方:乙方:日期:买卖合同篇6甲方:乙方:经双方协商,本着互惠均等的原则,特制定本合同如下:第一条:经销内容一、甲方向乙方提供本公司所生产的xxx饮料系列产品,授权乙方在特定区域经销。二、如有特殊情况,乙方需转让经销权予第三方时应取得甲方书面同意。第二条:经销区域合同第29页共29页
12一、乙方只能在甲方指定区域经销甲方产品,不得超出此范围销售,否则,视为跨区销售。二、甲方指定乙方的经销区域为。甲方在乙方经销区域内不为其它商户供货。如发现甲方为其它商户供货,乙方有权向甲方提出索赔。第三条:销售目标一、乙方销售甲方产品,需按以下比例有计划地完成每月的销售任务,且全年的销售目标最低万元(大写)。月份本月销售占全年销售比例目标(万元)季度目标(万元)二、销售额确认:乙方货款到达甲方指定帐号的实际金额,为甲方确认乙方销售额的唯一凭证。第四条:销售价格甲方按下列供货价格供货,乙方应严格按下列价格规定进行销售,不得低于本价格销售,否则视为低价销售。(单位:元/箱每箱15瓶)品项规格总经销进价转批商进价街批商超/酒店进价商超零售价酒店零售价/冰摊银杏绿茶500ml27303233/3537.53元/瓶银杏乌龙茶500ml27303233/3537.53元/瓶冰红茶500ml27303233/3537.53元/瓶注:本价格不含运费,运费由乙方承担。第五条:付款及交货合同第29页共29页
13一、付款1、乙方必须采用先款后货的方式向甲方支付货款。2、乙方向甲方支付的货款必须以银行汇票或电汇形式向甲方所指定的帐号支付。款到,甲方安排发货。3、其它事宜:二、交货1、乙方必须每月25日前向甲方提交下月《****公司特约经销商月份货物需求计划》,甲方据此安排下月发货计划。2、乙方每次要货不得低于20xx箱,并详细填写《****公司特约经销商货物申请书》,连同相关付款凭证传真至甲方,甲方将依据货款到帐情况安排发货。3、甲方将产品送到乙方唯一指定仓库,乙方必须当面签收并加盖公章,方可入库。4、乙方指定仓库地址。第六条:有关销售约定1、换货政策经销商在首次进货60天内可申请换货(调换品种),经甲方总部批准后执行(换货所发生的运费由乙方承担)。2、退货政策原则上不退货,特殊情况须报公司总部申请。3、经销商返利经销商可享受半年和年底两次返利(乙方累计销售茶饮料5000件以上甲方给于乙方2%)。合同第29页共29页
144、经销商处罚凡发现合作客户有越区销售或低价倾销占用甲方货款等行为一律扣除返利,扣除保证金。买卖合同篇7甲方(卖家):乙方(买家):为了保证甲乙双方利益,经双方协商一致,就狗狗销售事宜达成如下协议:狗狗基本信息:狗狗品种:_______________狗狗性别:_______________狗狗年龄:_______________血统:_______________级别:_______________价格:_______________疫苗注射情况:___________驱虫情况:_______________第一条、甲方权利和义务1.甲方承诺保证以上“狗狗基本信息”的真实性,如有虚假,甲方承担违约责任。2.甲方有义务告知乙方所售狗狗的出生情况、健康情况(包括有无过往病史)、饮食习惯、生活习性等。3.甲方有义务为乙方提供所出售狗狗的饲养指导和售后咨询。4.甲方承诺对所出售的狗狗提供以下疾病的售后保障:犬瘟____天,细小____天,犬副流感____天,传染性肝炎____天,冠状病毒感染____天,犬二腺病毒____天,钩端螺旋体____天。合同第29页共29页
15以上疾病保障期从甲乙双方协议签订之日起开始计算。 第二条、乙方权利和义务1.乙方有义务按甲方提供的饲养指导科学养护所购狗狗,如果因饲养不当引起狗狗生病甚至死亡,由乙方承担责任。2.乙方所购狗狗在保障期内出现甲方所承诺保障的疾病时,需要在第一时间通知甲方,并保留正规宠物医院(包括但不限于医院有诊疗许可证,检验医生具有宠物医生职业资格证)出示的证明。同时,在和甲方就赔偿事宜书面达成一致前,乙方有义务保留狗狗活体(尸体),不得擅自处理。3.乙方所购狗狗在保障期内出现甲方所承诺保障的疾病时,应首先和甲方联系协商赔偿事宜,如双方无法达成一致,应积极配合58同城客服人员提供申诉的证据,由58同城根据双方提供的证据材料进行调解处理。4.任何一方无特殊原因,无故拖延或消极配合58同城客服人员取证的,其责任由该方独立承担。第三条、价格及交付1.所出售狗狗的价格:2.狗狗的交付方式:第四条、违约责任1.如甲方违约,需要按照乙方要求无条件退还乙方购买狗狗所支付的全部费用免费为乙方更换同品质狗狗一只,并签订新的售犬协议。合同第29页共29页
162.甲方拒不承担违约责任的,乙方有权与58同城客服联系,并提供相应的购买证明和全部证据。58同城的处理结果双方同意并承诺遵守。3.如乙方违约,甲方不承担赔偿责任。第五条、其他1.本协议未尽事宜,由双方自行约定并签署协议补充,补充部分与本协议具有相同法律效力。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字/盖章之日起生效。(以下无正文)甲方(签章):乙方(签章):甲方身份证号码:___________________________乙方身份证号码:___________________________协议签署日期:年月日买卖合同篇8销售合同通用条款通用条款编号:用条款。本通用条款适用于通用条款生效之后的所有的买卖双方签订的销售合同。本通用条款有效期自双方签字之日生效,有效期为一年。该通用条款到期时,如买卖双方有后续交易,且对条款中内容完全接受,则该通用条款有效期顺延一年;如一方对条款提出修改或异议,经双方同意,可修改本通用条款,修改后的通用条款有效期顺延一年。第一条销售合同总价合同第29页共29页
17销售合同总价若为人民币为计价单位的,则为已包含进口关税和增值税的总价;若为美元的,则为未包含关税及增值税的总价(cip上海外高桥保税区),买方自行负责产品的所有报关完税手续及相应的费用,如买方委托卖方办理有关手续的,买方应当另外支付卖方相应的服务费,具体费用双方可另行协商约定。第二条产品的所有权及风险的转移货物的所有权和毁损风险自产品臵于合同约定的交货点之日起转移至买方。第三条产品的交付1.包装:卖方提供****产品的标准包装。2卖方负责将货物运送至销售合同约定的交付地点并交予收货人;如买方变更交付地点或收货人的,应当在收到卖方出具的《产品备齐待运通知》之前,以书面方式通知卖方,否则由此产生的责任由买方承担。同时,如买方变更交付地点及收货人导致卖方多支出的运费及其他费用的,这些费用均由买方予以承担。第四条产品质量保证及验收验货期1.销售合同项下产品的规格、技术标准参照之前已经提供的有关*****的《产品手册》。2.卖方对产品提供终生有限保证,其中产品的非电气部件终身无材料和工艺瑕疵;所有安装于产品内或产品上的电气部件,自购买日起十二个月内无材料和工艺瑕疵;对买家的补偿仅限于替换及安装因材料或工艺瑕疵而失效的部件,其中安装仅适用于非地面车辆应用;买方指定选用的所有其他制造商产品适用该制造商的保证;其他有关保证信息可查阅****网站。除****承诺的保证以外,任何其他产品的保证都不适用于****的产品。3质量保证的除外情形:(1)未按产品的技术要求或是《产品手册》的要求进行安装、操作、使用、保养及检修的;合同第29页共29页
18(2)买方人员或第三方人员故意的破坏或是疏忽导致的损坏;(3)产品正常的损耗;(4)未经许可的改装而造成的损坏;(5)不可抗力导致的损坏;(6)其他与制造商及卖方无关的情形。4买方在收到卖方产品时,应当当场对产品的数量、重量及外包装进行清点、检验,并在相应的货运回单上予以明确记载;买方应当在收到卖方产品后的3日内,及时对产品进行检验,如认为不符合双方合同约定或《产品手册》中的相关标准,应当在收到产品后的5日内以书面形式通知卖方。买方未在上述验货期内,对产品数量、规格、质量等提出书面异议的,将视为产品符合双方合同的约定。5.双方同意,如买方对产品质量有异议的,将交由产品的制造商****公司,按照《产品手册》的有关标准进行检测,异议的提起、产品的检测等流程见本合同附件《产品退检流程》。制造商对产品的检验结果对买卖双方均具有约束力,双方可基于检验结果就是否退换货进行协商。第五条不可抗力1.“不可抗力”指超出买卖双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本通用条款一方部分或者完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化,或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件,包括在国际商务实践中通常被认定为不可抗力的事件。合同第29页共29页
192.发生不可抗力,买卖双方应立即进行磋商,寻求一项公正的解决方案,并且要尽一切合理的努力将不可抗力的影响降至最小。3.在所有不可抗力的情形下,卖方对交货迟延、未交货或者产品质量等均不承担责任。第六条违约条款1.销售合同签订后至卖方实际交付前,如买方退货的(包括部分退货)或是买方收货后不是由于卖方质量原因,买方退货的,卖方有权收取退货产品货款的30%作为违约金;在报价单中标有“*”的是为买方特别定制产品,卖方将收取该产品的全部货款作为违约金。2买方延迟支付货款的,还应当向卖方支付延迟付款的违约金,支付标准为按年利率10%收取,即延迟天数/365x未付货款金额×10%。如买方延迟支付的(包括未全额支付定金的),交货期顺延;延迟支付超过30天的,卖方有权解除合同。3基于销售合同约定的交货日期,由于买方的原因导致卖方无法按期送货的,或是买方未按约定日期提的,卖方将向买方收取未交货物价值的0.2%/天的仓储费用。因买方的原因超过约定的交货期30天后,卖方可单方面取消订单。4如确实为制造商和卖方产品的质量或交付原因,造成买方损失的,卖方的责任仅限于按照****保修条款对于产品进行退换。除以上赔偿外,****不接受任何其他关于产品情况或者产品使用方面的陈述,无论明示或者暗示,保证及责任条款,并且在任何情况下****和********均不承担买方或者第三方的任何直接和间接的损失,也不承担任何连带赔偿责任。第七条知识产权及保密1.对于买方所购买的产品以及产品所涉及的所有文件,包括但不限于图纸、技术标准、产品说明等,制造商均保留所有有关的知识产权,对于一切侵犯知识产权的行为,权利人都将通过有关途径进行索赔。合同第29页共29页
202对本通用条款和适用于本通用条款的所有的销售合同,买卖双方均具有保密义务,未经另一方同意,不得向任何第三人进行披露。第八条买方承诺及保证1.本合同产品的生产商系********公司,故产品的销售必须完全符合****商务部有关产品出口销售的规定,具体注意事项见本合同的附件《出口控制通知》。买方承诺,在签订本合同之前已经对此些规定有了完全地、充分地了解,买方签署本合同的行为是表示对此些规定的接受,同时愿意承担因违反此些规定而产生的法律责任。2.****公司有着严格的反商业贿赂规定,买方保证,将与卖方共同遵守相关规定,具体内容见本合同的附件《诚信承诺书》。第九条通用条款及销售合同的生效及送达1.本通用条款自双方签署之日起生效,通用条款正本壹式贰份,由买卖双方各执壹份。2.本通用条款中记载的买卖双方地址为今后双方寄送与本通用条款包括与之相关销售合同的收件地址,一方如需变更的,应当以书面的形式通知另一方,否则将承担由此引起的法律后果。如果销售合同中的文件发送地址与通用条款不一致,以销售合同为准。3.本通用条款以及依据本通用条款签订的销售合同的内容以中文为准。如果中文和英文不一致,应以中文为准。4.依据本通用条款签订的合同自双方签署之日起生效,销售合同正本壹式贰份,由买卖双方各执壹份。第十条通用赔偿合同第29页共29页
21买方应保护,赔偿,并保证卖方及其附属公司和各自的管理人员,董事,雇员,代理人,受雇人,分包商,经销商免受任何性质由于以下两种情况引起的索赔,要求,诉讼,判决,负债,费用(包括合理的律师费)及损失。(一)买方违反任何本协议项下的任何陈述,担保,公约或义务;和(二)由于买方的行为或遗漏引起的第三方索赔引起的第十一条准据法及管辖本通用条款的解释、效力及履行适用中华人民共和国法律,不适用《联合国国际货物销售合同公约》;双方如有争讼,任何一方均可向卖方所在地法院提起诉讼。第十二条补充协议本通用条款如有未尽事宜,双方另以书面形式订立补充协议。合同附件:1.产品退检流程2.出口控制通知3.诚信承诺书附件一产品退检流程1.****产品可提供终身有限质量保证。2.****产品的使用应遵守****公司的安装及使用说明。若客户在产品使用过程中发现问题,请先联系****销售工程师协助解决。3.若客户需要将****产品退回****工厂进行检测,请联系****销售工程师,由他们负责协调产品退检流程。申请产品退合同第29页共29页
22检必须遵守以下几点:a.产品没有遭受到人为破坏。b.客户必须提供真实、必要的产品使用情况。c.若产品曾接触过非惰性介质,必须提供该介质英文版的msds或产品安全数据d.使用过的产品必须经过清洗,提供英文的清洗说明,保证退检产品内外无污物、无残留介质。4.****工厂在接收到必要文件和退检产品后1至2个月后,出具退检报告,由销售工程师将报告转发给客户,按报告的’结果处理问题。5.经****工厂检测,无工艺或材料缺陷的产品,****不予修理或替换。附件二出口控制声明此通用条款项下中所有销售合同中的产品,技术或者软件都是按照****的出口法规提供。严禁违背****法律对此合同中所有产品,技术或者软件进行出口,再出口,销售,再销售,转让或者转移的操作。此外,买方有独立的义务遵守****的出口法规和所属国的进出口法规。买卖合同篇9甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》,及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议。合同第29页共29页
23第一条房屋用地依据及年限甲方已取得位于***************块的合法国有土地使用权和合法的住宅房屋销售权。该地块土地使用年限为70年。该年限从————年——月——日至————年——月——日止。甲方在上述土地上兴建房屋住宅小区,暂定名为*****苑小区主体建筑性质为商住,属*****结构,建筑层数为***层。第二条乙方所购房屋的基本情况乙方购买的房屋为合同——第一条规定的项目中的:第————号楼——单元——层——号房。该房屋的用途为商住,属框剪结构。层高为米,建筑层数地上*****层。该房屋合同约定建筑面积共—————平方米,其中套内建筑面积———平方米,公共部分与共用房屋分摊建筑面积————平方米,地下室————平方米。第三条计价方式与价款该房屋按建筑面积计算,单价为平方米人民币————元,总金额(小于——————元)大写——佰——拾——万——仟——拾———元整。1、一次性付款2、分期付款第四条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同规定的时间付款,按以下方式处理:1、期在(自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付之日至),乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之1的违约金,合同继续履行。合同第29页共29页
242、超过日后,甲方有权解除合同,乙方按应付款的方支付违约金。第五条面积确认及面积差异处理1、面积误差经绝对值在3%(含3%)据实结算房价款。2、面积误差比绝对值超出3%时,买房人有权退房。乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天内将乙方已付款退还给乙方。乙方不退房的产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内部分的房价款由乙方补足,超出3%部分的房价款由甲方承担,产权归乙方。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%(含3%)小于部分的房价款由甲方返还乙方。第六条交付期限及装修标准1、甲方应在————年——月——日前将该房屋交付乙方,并符合本合同附件所规定的标准。2、如发生不可抗力(如地震、连阴雨、火灾等)的情况不能按期交房时,甲方必须提前通知乙方,交房日期可以据实延期。第七条甲方逾期交房的违约责任1、逾期期不超过,自合同第六条规定的最后交付期限的第二天起实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房价的万分之的违约金,合同继续履行。2、逾期后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应当自乙方解除合同通知送达之日起内退还乙方已付房款。知乙方办理交接手续,并签署房屋交接单。由于乙方原因未能按期交接,后果由乙方自负第八条交接合同第29页共29页
25房屋达到交付使用条件后,甲方应按合同交房日期通。交接后乙方在未装修前必须对卫生间进行渗水检验,如发现渗漏应立即向甲方现场负责人或物管人员报告情况进行修复,但对装修后的渗漏甲方概不负责。第九条甲方关于基础设施,公共配套建筑正常运行的承诺甲方承诺与该房屋使用直接关联的下列基础设施公共配套建筑按以下日期达到使用条件:第十条关于产权登记的约定甲方将房屋交付乙方使用后,积极办理权属登记,并将有关资料交产权登记关备案,叁年内办妥产权所属证件。按国家规定支付其办理产权费用。第十一条保修责任自乙方实际接收该房屋之日起,甲方对该房屋的下列部位的设施承担建筑工质量保修责任,保修期内的保修费用由甲方承担。1、墙面:保修1年。2、门窗:保修1年。3、暖气:保修1年。4、电路:保修1年。2.上下水:保修1年。如因乙方装修自行改动过的不在此保修范围。第十二条乙方的房屋作为商住使用,禁止乙方使用期间改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。第十三条乙方的商住房在交房后水、电、暖的费用按照物业办的规定执行。第十四条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的可以依法向人民法院起诉。合同第29页共29页
26第十五条合同附件与合同具有同等法律效力,本合同及其附件内空格部分填写的方案与印刷方案有同等法律效力。第十六条本合同连同附件共—页,一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。第十八条本合同双方签订之日起生效。甲乙双方无故解除合同的,自签合同之第二日起,按日向对方支付总房款的1%的违约金。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:经办人:合同签定日期:————年——月——日买卖合同篇10出卖人:_________________(以下简称甲方)买受人:_________________(以下简称乙方)兹就机器买卖事宜,达成如下协议:第一条甲乙双方约定有关后记机器的买卖事宜甲方卖出,乙方买进。第二条买卖总金额为_________元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。(1)本日(订约日)先交付定金_________元整。(2)甲方必须在________年____月____日前将后记的机器安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款,俟交货时一次付清。第三条甲方于第二条第合同第29页共29页
27(2)项乙方支付余款同时,应将后记机器的所有权移转予乙方。第四条在甲方尚未将机器交付予乙方之前,若有故障、毁损或遗失时,应由甲方负责,亦即乙方免除支付价金义务。第五条甲方保证后记机器所具有的性能与说明书相符,并须在第三条交付前先行试机,以证明其性能。第六条有关后记机器的品质、性能,由甲方对乙方保证,并以________年为限。在此期间,若非乙方的过失而发生自然性故障,甲方负有赔偿损失及修理的义务。第七条若发生第六条的情形,虽经甲方修复,而机器仍然无法操纵,或其性能降低长达一个月时,乙方可依据下列方式选择其一,向甲方提出要求。(1)换取同种类机器。其条件为乙方须就已使用该机器的时间长短支付货款,每________年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。(2)退还机器。但甲方得扣除乙方使用机器所应付如前(1)之款项,其余定金退还予乙方。有关使用机器的时间,其计算方法则无论乙方是否使用,规定从第三条甲方交付机器日始至乙方提出退还机器要求之日止,为使用时间。第八条乙方若未能在第二条日期前支付余额以交换机器,则甲方毋需催告,本合同视同作废,甲方得将该机器搬回。合同第29页共29页
28有关前述甲方的机器搬运费、安装费以及搬回时所需的一切费用,应由乙方负担。甲方除上述权利外,尚X将定金没收,作为损害赔偿。第九条甲方若未能在第二条所列日期前交付机器,乙方得向甲方催告,于____日之内交付机器。在此期限内,甲方若仍然无法交付,则本合同视同作废。乙方得请求甲方退还第二条之定金以及与定金同额的损失赔偿。第十条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事l________年____月____日合同第29页共29页