海安县人民法院改造工程（项目名称）三楼大法庭装修改造施

《海安县人民法院改造工程（项目名称）三楼大法庭装修改造施》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、海安县人民法院改造工程（项目名称）三楼大法庭装修改造施工标段施工招标招标文件招标人:海安县人民法院（盖单位章）日期:2017年11月07日1第一卷第一章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容名称：海安县人民法院地址：江苏省南通市海安县宁海南路９０号1.1.2招标人联系人：王永进电话：13862706899电子邮件：名称：海安中信会计师事务所有限公司地址：海安县公共资源交易中心窗口，海安县海安镇镇南路399号二楼1.1.3招标代理机构联系人：梅德华电话：0513-81819573电子邮件：1.1.4项目名称海安县人民法院改造工程1.1.5建设地点江苏省

2、南通市海安县宁海南路９０号1.2.1资金来源☑国有资金□非国有资金□企业自筹国有资金：100％其中，财政资金100％，自筹资金％;非国有资1.2.2出资比例金：％1.2.3资金落实情况已落实2三楼大法庭装修改造施工1.3.1招标范围关于招标范围的详细说明第五章工程量清单及第七章“技术标准和要求”。房屋建筑：三楼大法庭装修改造施工1.3.2工程特征市政、绿化工程：计划工期：60日历天计划开工日期：2017年11月24日计划竣工日期：2018年01月23日1.3.3计划工期除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：（具体开工时间按开工报告为准）。有关工期的详细要求

3、见第七章“技术标准和要求”。质量标准：☑合格□一次性验收合格1.3.4质量要求奖项要求：无关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。资质条件：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质财务要求：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态投标人资质条件、能力和信1.4.1业绩要求：无誉、资格审查的必要合格条件信誉要求：企业没有因串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为或发生安全生产事故等问题，被有关部门（不受属地管理限制）暂停投标资格或通报并在通报或暂停期内的。拟派的项目负责人资格：建筑工程专业（含临时

4、）专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证3书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。其他要求：授权委托书；授权委托代理人、项目负责人的有效劳动合同、首次公告开始之日前一年内投标人为其缴纳的社会保险缴费记录（需提供投标人属地人社部门指定的查询方式，以供备查），若所提供缴费记录起始日至首次公告开始之日不满一年，须同时提供新录用、调入等相应证明材料；投标人承诺函。依法应当进行招标的工程，招标投标时，除项目经理外，其他现场人员不再要求明确；施工合同备案时，项目经理随招投标系统自动导入施工合同备案系统，其他关键岗位人员需在企业已注册（

5、或备案）的人员库中勾选后自动生成。项目负责人应满足《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》的通知苏建建管(2014)701号文的要求和2015年9月16日发布的“关于对《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》有关问题的解释”等相关文件。根据苏建招[2015]29号文规定电子招标投标活动中的资格审查和业绩认定等以投标企业诚信库中的信息、数据为准,投标企业按诚信库要求填报相关信息、上传有关扫描件,并在项目所在地招投标网站公示,接受社会监督企业对所填报信息的真实性负责，如有弄虚作假,经查实作为失信行为(不良行为)在

6、全省通报,并按有关规定处理。☑不接受□接受1.4.2是否接受联合体投标应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。☑不组织□组织1.9.1踏勘现场踏勘时间：踏勘集中地点：☑不允许□允许分包内容要求：1.11分包分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：4☑不允许□允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”1.12偏离允许偏离最高项数：偏差调整方法：2.1构成招标文件的其他材料投标人要求澄清招标文件的2.2.12017年11月11日17:00截止时间2.2.2投标截止时间2017年11月16日09:00执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB5

7、0500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及苏建价（2016）154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设2.3招标控制价编制依据工程计价依据调整的通知》等；本工程工程量清单全套施工设计图纸及其技术资料；人工价格执行苏建函价[2017]721号文；材料价格按海安县建设工程造价管理处发布的［2017］第5期市场指导价取定，指导价没有的按市场信息价或市场询价。2.3.3招标控制价公布日期2017年11月07日17:003.1.1构成投标文件的其他材

8、料详见招标文件3.3.1投标有效期60