土石方工程居间合同范本 .doc

《土石方工程居间合同范本 .doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、土石方工程居间合同范本土木工程中，常见的土石方工程有：场地平整、基坑与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土，路基填筑以及基坑回填。要合理安排施工计划，尽量不要安排在雨季。同时为了降低土石方工程施工费用，贯彻不占或少占农田和可耕地并有利于改地造田的原则，要作出土石方的合理调配方案，统筹安排。1甲方：代表签字：乙方：代表签字：甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议、一、委托事项：1、乙方引见本合同中的甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促

2、成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。2、居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。二、乙方义务：乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。三、甲方义务甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。四、居间报酬的支付方法及支付时间

3、：1、按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。2、采用现金方式支付。五、保密事项；1、甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。六。居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。七争议解决方案如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。八，其他事项未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：_________法定代表人：___________

4、_______年____月____日乙方：_________法定代表人：__________________年____月____日2甲方：乙方：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息

5、，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。2、居间报酬在甲方

6、进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。六、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。甲方：_________法定代表人：__________________年____月____日乙方：_________法定代表人：__________________年____月____日3甲方：乙方：

7、依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为了明确双方的责任、权利和义务，结合本工程具体情况，就开挖及外运土石方工程施工承包有关事项，经双方协商一致，特订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式：采用包干、包机械设备、包工期、包质量及包安全的单价大包干承包方式。三、工程承包内容：1、根据甲方的要求及开挖设计施工图进行测量、放线和定位；基坑底标高控制。2、清淤、清表，地表面构筑物拆除；3、大体积石块、钢筋砼、砌体的破碎；4、场內土石方的开挖、二次转运、装车、外运卸土区及边坡整理；5、外

8、运道路路面的降尘及清扫，运输道路的形成、维护，基坑临时排水，洗车槽及洗车设备；6、负责土石方工程所有相关手续的办理，及与渣土相关政府管理部门协调处理。四、工程承包综合包干单价及结算方式。1、本工程承包综合包干单价为/m，土石方数量根据开挖设计施工图计算暂估总量m，合同总价款暂估为元整，结算时土石方数量以实际开挖的数量为准。2、甲、乙双方在本合同签订之前共同测量并确认现状方