波形护栏工程施工合同

《波形护栏工程施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、波形护栏工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将此工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程工期：以材料到场时间起，个工作日完工。二、承包方式及单价1.包工包料元/米；单包工元/米。2.乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。3.每个端头元，缆索安装为每米元。4.安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况由甲方出面调解处理。精选范本,供参考！三、工

2、程付款方式1.双方合同签订后，甲方即向乙方支付约工程总造价的20%为该合同工程的预付款元整，材料进厂时需支付工程总造价的70%款项元，安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。四、甲方工作1.甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。2.甲方负责工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。3.按时及时支付工程款。五、乙方工作1.在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作。2、乙方负责该波形护栏的安装工作。六、违约责任1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之

3、五计算违约金。2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分波形护栏工程款待全部完成后再进行支付。3、如工程进度由甲方原因延期，乙方不负任何责任。精选范本,供参考！七、争议的解释甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向所在地有管辖权的人民法院提出起诉。本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方：电话：乙方：电话：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】精选范本,供参考！