正式凿井合同

《正式凿井合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XXX水利凿井工程水利凿井施工合同条款甲方：（取水单位）乙方：（凿井施工单位）合同监督方：根据《屮华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工凿井质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1、工程名称:2、凿井井位地点:3、工程规模:4、工程凿井任务与技术要求：开孔直径mm、凿井深_、管材直径377mm,管材材质为（钢筋妊、钢管），其中：滤水管和井壁管各50%。井管垂直倾角不大于1°、井出水量按实际测量为标准，接头严密，滤料符合磨圆度和级配良好，WO.02m

2、。5、承包方式：6、合同价款：7、甲方工地代表：乙方工地代表：邵世春第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工许可等批件（复印件）。第三条乙方向甲方提交凿井成果、资料并对其质量负全责。乙方负责向甲方提交凿井成果、资料四份，甲方要求增加的份数另行收费。第四条本工程的凿井工期定于2016年8月14日开工，2016年8月17口竣工。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。第四条付款办法：甲方应按实际完成工程进度向乙

3、方支付凿井费的—％的工程进度款，计—万元；凿井工作结束提交凿井成果资料后30天内，甲方向乙方支付凿井费的—％，计_元；甲方应保留工程费—％的凿井费，计元作为保留一年的质量保证金。第五条甲方、乙方责任（-）甲方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确凿井任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应及时为乙方提供并解决凿井现场的工作条件、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源。3、凿井过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付凿井费。4、由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，

4、甲方应支付停、窝工费（另计算）。5、甲方应保护乙方的投标书、凿井方案、报告书、文件、资料图纸、数据、和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。（二）乙方责任1、乙方应按国家凿井技术规范、标准、规程和甲方的任务及技术要求进行工程凿井，按本合同规定的时间提交质量合格的凿井成果及资料，并对其凿井质量负全责。2、由于乙方的凿井成果质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位

5、时，乙方应承担全部凿井费用；或因凿井质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的凿井费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。3、在凿井工程前，提岀凿井纲要或凿井组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。4、凿井过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出凿井工作的意见，并办理正式手续。5、在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。安全事故均有乙方承担责任。第六条由于甲方未给乙方提供必要的工作生活

6、条件而造成停、窝工，甲方除应付给乙方停、窝工费（金额按预算的平均工口产值计算），工期按实际工口顺延外，还应付给乙方来回进出场费和调遣费。1、由于乙方原因造成凿井成果及资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工凿井费用由乙方承担。2、甲方未按合同规定时间（日期）拨付凿井费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。3、由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交凿井成果及资料，每超过一口，应减收勘察费千分之一。第七条本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条本合同发生争议，

7、甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，甲方、乙方同意由农十三师仲裁委员会仲裁。甲方、乙方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书而仲裁协议的，可向人民法院起诉。第九条本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定到级建设行政主管部门规定的审查部门备案；甲方、乙方认为必要时，到项日所在地行政管理部门申请鉴证。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式伍份，甲方贰份、乙方#份。甲方名称：乙方名称：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：

8、住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：〕〔234567建设主管部门备案：鉴证意见:（盖章）经办人：年月口鉴证口期：年月口