建筑施工企业常见法律问题的处理

《建筑施工企业常见法律问题的处理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、建筑施工企业常见法律问题的处理建筑施工企业在经营活动中，遇到的法律事宜相当广泛。木文，主要同大家交流讨论：业主（发包人）一承包人一分包人—农民工这一链条，每两个法律主体之间发生的法律问题如何处理？而H.在业主（发包人）一承包人、承包人一分包人、建筑施工企业（承包人、分包人）一农民工每个法律关系中，在现实牛活中，往往前者占有优势地位。因此有必要站在后者的角度，从维护后者的合法权益出发，分析如何处理相关法律问题，这是本文的角度。其次，在建设工程施工合同签订、履行过程中，工程质量、工期、工程价款是三大核心问题。工程质量是建筑工程的牛命,《建筑法》及相关行政法规，均将

2、工程质量作为立法的主耍出发点和主要目的。如建设工程就工合同无效，但工程质量合格的，承包人有权取得工程款;相反，建设工程施工合同有效，但工程质量不合格，承包人无权取得工程款。工程质量合格是承包人主张工程款的前提。工期往往被发包人川来对付承包人达到少付、拖付工程款的惯川手段。价款是承包人从爭一切经营活动所追求的主要目标。特别是到了每年末，施工企业处境相当为难，一头而对的是业主，拖延不给工程款，另一头而对的是农民工，政府对农民工工资支付的要求越来越严，并给予绝对保护。施工企业资金周转在年末非常困难。因此，清理拖欠工程款是施工企业而临的中心课题。一、业主（发包人）故意

3、拖延不进行竣工结算，承包人如何处理？1、业主（发包人）故意拖延竣工结算的情形工程竣工验收合格后，业主往往催促交付工稈。业主实际占有建设工程后，通常采用各种方法故意拖延结算。①有的业主对承包人提交的竣工结算报告故意不签收，包括不接收结算书，虽接收结算书但不签字、盖章，或派一个普通职员只签字，不盖章，让承包人无法证明签字人的身份；②有的业主收到承包人的结算报告后，派员假装与承包人对帐，但故意拉长対帐过程，不给承包人任何书面答复；③有的业主收到承包人结算报告后，回复一个很低的结算价方案，有意扩大双方的结算价差距。2、案例人兴某施工企业给一人型房地产开发公司建设一批别

4、墅。工程竣工验收合格后，承包人就交付了工程。承包人及时提交了单方结算报告，但开发公司只收不签字。后开发公司在承包人催促下，派员与承包人对帐。开发公司的对帐人员一周只出面一次，讲工作忙，任务多，没时间，而且对帐人员频繁变动，帐没有核对一半，开发公司的对帐人员乂换岗了。结果，工程交付了两年多，竣工结算事宜双方也没有一个结论，当然工程款更无法给付了。3、处理方案（1）、承包人应该坚持工程不结算，不交付工程的策略。合同依据示范文本第32条竣工验收条款、第33条竣工结算条款约定：工程竣工验收一竣工结算一给付结算价款一交付工程四个步骤的先后顺序。示范文本第33.2条规定：

5、承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工稈交付发包人。建设部规定《建设工程价款结算暂行办法》第21条:工程竣工后，发、承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。法律依据《合同法》第279条:建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。（2）建议在承包合同专用条款中约定：发包人收到承包人竣工结算文件后，应及时审核，并执行建设部《建设工程价款结算暂行办法》。示范文本的缺陷示范文本通用条款第33条竣工结算，共有6个条

6、款，但没有言明：发包人在收到承包人单方竣工结算报告28日内不予答复的，视为认可承包人的竣工结算价。建设部《建设工程价款结算暂行办法》第16条，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有捉出意见，则视同认可。该文件规定，发包人对工程竣工结算报告的审查时间为：20天至60天,根据工程规模人小而定。《最高人民法院关丁•审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第20条：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予

7、支持。结论在合同专用条款中主动约定相关内容：发包人收到竣工结算文件后，在28天内未提出异议的，视为认可竣工结算文件。含蓄的表达方式见上。(3)承包人工程竣工结算报告的递交应当是书而形式，山发包人签收，留下发包人签收的书而凭证。递交结算报告不适用留置递交的方式。发包人不签收结算报告怎么办？邮寄递交。注意邮寄文件淸单、邮寄送达回执的保存。可以公证。二、建设工程未经竣工验收，业主(发包人)擅自使川的，如何处理？1、案例某建筑公司，为某工厂改扩建厂房，将厂房改造成集贸市场川房。建筑公司施工范围是二次结构、装饰工程。工程完工后,业主在未进行工程竣工验收的情形下，单方面f

8、t接启用工程，招商入场，开张营业。显然