2018工程油漆班组承包协议范本

《2018工程油漆班组承包协议范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2018最新工程油漆班组承包协议范本发包方（以下简称甲方）：住所：承包方（以下简称乙方）：住所：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲方的项目油漆工程，现由乙方

2、承包。为明确双方的职责，分工协作，更好的互相配合，确保工程安全、质量和文明施工顺利按期完成，并结合本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，一致同意后签订以下条款，双方遵照执行。、工程概况1、建设单位：2、工程名称：3、结构类型：4、工程地址：5、承包范围：6、工程造价：7、付款方式：8、油漆工班组长：二、承包工程内容内墙：保持平整度阴角层高下线包边mm,元/平方。外墙:两底两涂，拉毛，用咼级弹性外墙乳胶漆,元/平方；若不含外墙乳胶漆材料则元/平方。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标

3、准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。三、质量要求按甲方要求，乙方必须按标准施工。文明施工、争创优质工程，若出现油漆质量问题给甲方造成损失的，由乙方全部负责，赔偿甲方由此造成一切损失。四、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请

4、报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、计划开工日期年—月—日，计划完工日期年—月—日，共日历天。2、在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期，每天扣款元。由于其他情况造成工期拖延时，乙方必须征得甲方的书面同意。五、安全管理1、乙方在施工期间，必须保证民

5、工安全施工和文明施工。2、进入施工现场必须戴好安全帽，认真执行各项安全措施,严禁在施工处吵闹打骂，若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故，由乙方负责及处罚。3、由于乙方在施工中管理不善，违章、违纪等造成的工伤事故，均有乙方承担，甲方负责有协助抢救义务的责任。4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事，否则对当事人罚款元，对乙方罚款元，并视情节轻重，将当事人送有关公安机关处理。5、乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度，违者按项目处罚条例对其处罚。六、乙方义务1、乙方聘请的工人必须持有相关证件，国家规定需要具备资质的，则应该有相

6、应资质。2、乙方必须确保聘请的工人身体健康，符合施工的要求，如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病，后果均由乙方承担。3、乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育，要跟踪管理、发现问题及时解决，要搞好施工现场卫生,注意节约用水、用电，积极参加甲方召开的安全会议。4、乙方在施工期内应做好产品保护工作，兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时，及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收，配合不及时而造成的费用由乙方承担。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定

7、相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。八、违约责任在本合同履行过程中，任何一方有违反本协议的行为均属违约，违约方须对守约方承担相应的违约责任。九、争议解决在合同履行过程中，甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议，应本着友好协商的方式解决，协商不成的，任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。十、附则本协议经双方代表签字后生效，到工程完工后失效。本协议一式份,甲乙方各执份。甲方：代表人：签订地点：签订日期：乙方：责任人：签订地点：签

8、订日期：