标准施工合同文本

《标准施工合同文本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、编号：档案号：中央空调设备采购和施工合同建设单位：施工单位：年月日中央空调设备采购和施工合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设备采购和施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围工程内容：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日根据工程进度，发包方通知。合同工期总日历天数天。四、合同价款1、金额(大写)：（人民币）￥：元2、合同价款及调整采

2、用固定合同价+变更；变更为：设计变更+技术核定＋材料调整+国家政策调整，以实决算。3、，安装工程款所发生的所有税费由甲方承担。五、图纸1、甲方开工前向乙方提供施工图纸贰套：2、甲、乙双方认可的施工图纸。3、六、双方代表1、甲方派驻的工程师姓名：职务：现场代表职权：代表发包方处理与本工程建设相关事宜2、乙方派驻的工地代表姓名：职务：七、甲方工作甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：1、开工前三天为乙方入场施工创造条件，清理现场，以不影响施工为原则。2、提供施工期间的水源、电源；包括把水源、电源配电柜接到乙方指定的室内

3、、室外机组所需的电源位置。3、负责协调乙方施工队与装饰公司及与物业公司之间的关系。4、承担施工过程中所耗水、电费等。5、承担因工程变更所产生的费用；6、承担因甲方原因造成工程延误，乙方所产生的窝工费、机械停滞费等费用。7、甲方负责协调装修不要对空调管路造成改动和破坏，如因此引起空调运行不良的后果由甲方负责；室内风机盘管的进出风口位置、尺寸由乙方指定，甲方协调装修预留空调出、回风口,此费用由甲方承担。8、未办理验收手续甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的由甲方负责。9、通知进场前一周办理施工所需证件、批件。八、

4、乙方工作乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：1、施工严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。3、保证施工现场的整洁。工程完工后负责清扫施工现场。4、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料、设备到场前通知甲方，双方共同验收并办理交接手续；九、工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延。（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他情况；2、因甲方未按合同约定完成其负责的工

5、作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的返工费用由甲方承担，工期顺延。3、因甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。4、因甲方责任不能按期完工，工期顺延，甲方并承担工程延期产生的费用。5、因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。十、工程验收和保修1、质量标准：双方约定本工程施工质量可参照《通风与空调工程施工质量验收规范》并结合本地实际情况执行。2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到验收通知单后，两天内参加组织验收，填写工程验收单。两日内甲方不验收，

6、也不书面提出双方确认的异议，并且顺延长期使用的，视为验收合格。3、工程施工过程中，甲、乙双方签字后的表格和合同条款同等有效。4、工程质保十八个月；十一、工程款支付1、合同签订生效后，甲方按以下约定直接向乙方支付合同款：（1）合同签订后，甲方支付定金（小写：￥）元。（2）主机进场后，甲方支付工程款（小写：￥）元。（3）工程结束后，甲方支付工程款（小写：￥）元。（4）留（小写：￥）元质保金，自工程完工验收后开始，一年期满一周内甲方付清所有质保金。2、甲方付款方式：1）银行结算，付到乙方银行帐号；2）乙方不授权乙方员工收

7、取现金，由此引起的损失由甲方承担。3、甲方如果逾期付款，应承担合同额每天5‰的违约金。4、甲方未付清设备款前，设备所有权归乙方。十二、合同争议解决方式双方发生争议协商解决不成时，可向当地法院起诉。十三、附则1、本合同双方约定双方盖章、签字后生效。2、本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。合同履行完后自动终止。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：邮箱：开户银行：账号：年月日年月日