钢结构建设工程承包合同

《钢结构建设工程承包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、钢结构工程承包合同工程名称：发包单位：承包单位：签订时间：年月日-6-建设工程承包合同发包人：河南省大道路业有限公司以下简称甲方）承包人：河南祥瑞钢结构有限公司以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致订主本合同。一、工程概况：1、工程名称：郑州火车站候车厅夹层改造2、施工地点：郑州火车站3、工程内容：经建设单位确认的图纸范围内的钢结构工程4、承包方式：本合同内总承包5、质量要求：合格（以优良标准施工）6、工程造价：人民币元（大写）五号候车厅改造工程价款，此价格

2、包括全部材料费施工费用及施工环境协调费。其中：分项名称及价款详见报价单。若途中工程量增加或图纸变更，价款双方应及时协商，签订补充协议或结算证明。7、工程工期：五号候车厅本工程工期为20日历天（工期以料进加工开始计算，因未按合同规定拨付工程进度而影响施工，从硬挨付款之日起，至款到实际收付时间天数，工期作相应顺延）。二、双方责任。-6-1、甲方责任：（1）、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停工、窝工的，承担相关经济损失，并延长工期。（2）、施工完甲方应在施工完工后3天内进行验收，超过3天甲方没有组织人员验收，则视为本工程为合格。（3）、如图纸由甲方提供，则合同签订后，

3、预付款到账前，甲方应向乙方提供3套工程设计施工图纸。开工前甲方应向乙方协调火车站内各种关系。2、乙方责任。（1）、乙方负责办理应由施工方办理的一切手续，确保工程质量和工期。（2）、在承包人施工过程中发生的水电消耗候车厅内施工移动复位等费用及因移动复位占用等给利害关系造成的损失由承包人承担。（3）、发包人需向业主交纳的各种保证金，由乙方按业主要求保证金数额的50%交予发包人，等工程施工完工后由甲方退给乙方。（4）、承包人应于开工前7天向甲方提供施工组织设计确定项目负责施工方案施工进度表经甲方确认。（5）、承包人必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方及监理工程师的监督和监管。

4、因施工施工组织不力造成实际进度与计划进度不符时，甲方有权对承包人进行经济处罚，处罚金额不超过总报价的5‰.（6）承包人-6-必须按照协议书的竣工日期或甲方同意后顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意的顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。（7）承包人按照规范要求完善施工期间的各种资料审签手续，竣工后腰提供各种的竣工资料。安全施工（1）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员业主及甲方依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除施工隐患。由于承保人安全措施不力造成施工责任和因此发生的费用，由承包人

5、承担。（2）承保人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，采取充分的安全措施并对他们的安全负责。（3）施工过程中发生伤亡及其它安全施工，承包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按照政府有关部门要求处理，发生事故造成人员（含甲方人员，乙方人员业主及其它第三方人员）人身损害及财产损失的，由乙方承担全部责任。（4）在使用期内因施工质量及材料质量问题造成事故，造成人员或财产损失的，由乙方承担全部责任。三、付款方式：第一期付款：付订金，款额为人民币：元。第二期付款：材料款，款额为人民币：元。第三期付款：材料加工款为人民币：元。第四期付款：安装款人民币：元。四、工程技术变更：-6-工程内

6、容及材料规格、型号以甲方提供（后乙方代为设计）的图纸或技术补充协议为准。施工中甲方对原设计进行变更，须送原设计单位审查，取得相应图纸和说明，之后甲方发出变更通知，乙方按通知进行变更，因变更导致的经济支出和乙方损失，应由甲方承担，工期相应顺延。工程量增减、设计变更，乙方在上述情况发生后7天内，将费用调整原因、金额以书面形式通知甲方。此部分费用支付时间双方协商。五、不可抗力条款：双方均不承担由于不可抗力原因引起的任何违约责任。不可抗力包括暴风雨、风雪封路、水灾、火灾、地震、运输事故或其他任何在签约时不能预料，无法控制且不能避免和克服的事件。遭遇不可抗力的一方应尽快将所发生的事件通

7、知对方，并应在事件发生后3天内将有关机构出具的发生不可抗力事件的证明交寄对方。如果不可抗力事件之影响超过10天，双方应协商继续履行或终止履行合同的事宜。六、争议解决：凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。假如自任何一方在接到另一方准备提诉讼的通知之日起七个日历日之内，双方未能就争议事项达成协议，则该争议应提交法院解决。在争议解决期间，除争议事项外，双方仍应继续履行合同规定的义务。七、工程停建或缓建-6-由于政策变化，不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使协议不能继续履行