营销中心消防设施改造施工合同范本

《营销中心消防设施改造施工合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建筑消防设施改造施工合同建设单位：XXXXXXXXXXXX建筑名称：XXXXXXXXXX建筑地点：XXXXXXXXXX施工单位：XXXXXXXXX合同编号：XXXXXXXX协议书甲方（建设单位）：XXXXXXX乙方（安装施工单位）：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条 ：建筑消防设施概况（一）建筑名称：XXXXXXXX营销中心装修工程（二）承包范围：营销中心、卫生间喷淋改造，区域报警系统改造。包报建、报备，安全文明施工，包验收。（三）开工日期： 2014  年

2、   月   日     竣工日期：  2014 年      月      日 第二条:工期施工工期为10天，以甲方开工令为计算依据。施工单位进场后，根据装修单位提供的施工进度计划，排出安装进度计划，甲方签字后按计划进行安装改造。第三条：价款、拨款和结算（一）合同价款：经双方协商，含人、机、材料税费、安全文明施工措施费等所有费用，包干总价(含税)：（大写）：贰万壹仟元整（小写）：￥21000元（二）合同签订乙方进场后付给预付款 50% ；（三）消防设施验收合格后，甲方付给乙方进度款 97%  ；保修期满，甲方付给乙方余款3% 。第四条：材料、设备采购改造施工过程中使用的镀锌钢管

3、、喷头、电线主材及其他相应的辅材全部由乙方进行采购。第五条：双方责任（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放材料的场地；进行现场技术改造交底，协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；（二）乙方：应及时采购材料；严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并组织竣工验收。第六条 验收和工程质量工程质量标准：（1）喷淋改造、区域报警系统改造施工质量、验收必须符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）和《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）相关规定。（2）公安消防部门验收需要进行检测的，则必须通过建筑自动消防技

4、术检测，并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第七条 保修保修条款详见质量保修书。第八条 安全施工　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。　　发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第九条 违约责任（一）甲方责任：未按合同规定提供场地、技术改造交底、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还

5、应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；（二）乙方责任：1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工：2、由于乙方施工改造工程造成的第三方消防设施系统损坏，由乙方负责修复并支付相应的费用。第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方均可向当地仲裁机关申请裁或人民法院提起诉讼。第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十二条 本合同正本六份，甲方五份，乙方一份。如乙方需另立备案合同，则解释效力低于本合同。第十三条合同组成由协议书、质量保修书及改造方案三部分组成。第十四条 合同订立时间      年   月   日

6、甲方（章）：     乙方（章）：地  址：地  址：法定代表人：       法定代表人：委托代理人：        委托代理人：开户银行：         开户银行：帐  号：         帐  号：开户名称：         开户名称：