[合同协议]空白建设工程勘察合同范本

《[合同协议]空白建设工程勘察合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人填写）勘察证书等级：甲级发包人：勘察人：地矿眉山工程勘察院签订日期：2011年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行管理局4发包人：勘察人：地矿眉山工程勘察院发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程勘察任务委托文号、日期：　　　　　　　　

2、　　　　　　　　1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：按有关技术要求和规范执行。1.5承接方式：1.6预计勘察工作量:个孔1.7合同总价：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与高程资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。第三条：勘察人向发包人提交勘察成

3、果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料6份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料时间4.1.1本工程的勘察工作定于2011年月日开工，2011年月日前提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。44.2收费标准及付费方式4.2.1合同生效进场施工后，发包

4、人应向勘察人预付合同总额的50%（其款在支付工程款时扣除）；勘察人提供全部合格成果资料后，发包人向勘察人支付工程余款。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应向勘察人提供场地地下管网、管线资料，协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题等），其费用由发包人支付。5.1.3由于发包人原因造成勘察人停工、窝工，工期相应顺延。并向勘察人支付每台钻机500元／天怠工费。5

5、.1.4本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用，或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。5.2.3

6、在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，承包人与发包人一起验收发包人提供的资料。5.2.4勘察过程中根据场地岩土工程地质条件（或场地地形地貌条件、地质和水文地质条件）及相关技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作意见时，需办理正式变更手续，并作为合同的组成部分。5.2.5在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关规章制度，承担有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任46.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求，或不按相关规范和技术施工，发包人有权终止合同，勘察人返

7、还勘察费用，由此对发包人造成的其它损失费用也由勘察人承担。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：本合同在履行工程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第九条：勘察人提供的比选申请文件作为本合同的要件与本合同具备同等效力。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合

8、同终止。本