资源描述:
《灯光亮化合同书 范本》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、景观亮化工程合同书项目名称:合同书设计单位:日期:二○一六年十二月十五日-4-景观亮化工程合同书甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合建筑楼体灯光亮化具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款。一、项目名称和地点1、项目名称:亮化工程2、工程地点:二、工程内容、技术资料、图纸提供办法及质量技术要求:依据甲乙双方确认的《工程效果图及预算内容》施工。项目内容及要求:1、楼顶LED瓦楞灯(黄色)2、楼顶塔楼LED洗墙灯(黄色)3、外墙LED投光灯(暖白色)4、LED发光字(
2、字壳白色,光源白色)5、酒店门厅入口LED景观壁灯(暖白色)5、其他工程材料内容及规格依据甲乙双方确认的《亮化工程预算表》内容为准施工。(详见附件)三、承包方式和造价:本项目由甲方以包工包料方式委托乙方设计、安装。《亮化工程》合计总造价为元整,(大写: 元整)。四、工程价款支付、结算方式:1、合同签订后甲方支付给乙方工程总价30%做为工程材料预付款,即元整,(大写:元整);2、工程材料进工地施工后,甲方支付乙方工程总价40%做为工程进度款,-4-景观亮化工程合同书即元整,(大写:元整);3、工程完工后由甲方验收后
3、,甲方支付乙方工程款30%,即元整,(大写:元整);五、工程期限:1、计划工程日历期限为个工作日,如遇到无法抗拒自然因素(如刮风下雨、雪等)等原因,工期相应顺延。2、如因甲方现场配合问题造成的窝工、停工,工期相应顺延,乙方不承担工期延误的相关责任。六、双方责任(一)甲方责任1、甲方须预留该工程总电源(负载功率不低于10KW)。甲方为乙方提供施工工具用电源(即手枪钻、切割机等),不计电费。2、材料进场前,甲方安排相关负责人员协调现场、配合施工,并协助乙方选好材料堆放场地,为乙方提供必须的施工条件。3、甲方应按本合同
4、及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。4、工程竣工后,甲方负责工程验收及款项拔付手续。(二)乙方责任1、乙方必须按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保灯具安装及结构的安全性。乙方必须保证结构使用安全,施工操作安全,并承担施工过程中的安全保险及安全责任。2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,-4-景观亮化工程合同书情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。3、乙方在
5、施工前对现场施工人员进行安全培训,并对施工现场设置安全防护设施,准备安全防护用品;4、乙方工程竣工,应书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,视为验收通过。5、乙方对该工程中所有产品免费保修期为年。七、工程竣工验收1、该工程中主要材料需有相关质检报告做为产品质量合格依据;2、工程中所使用其他的辅助材料依据国家相关规范标准为准;3、工程竣工后,保证所有产品正常工作,即为合格。如因产品质量问题不能交付使用,由乙方及时检修更换。八、工程变更凡涉及到本工程确定的设计方案以外的变更或增加项目,由甲、乙双方
6、协商确定后,以书面形式签字盖章生效,作为本合同有效附件,并相应调整合同价款及竣工日期。九、违约责任:1、如工程竣工后,无质量问题并达到合格验收标准,但甲方逾期验收或以其他理由推诿、扣除、拒付等行为,不履行合同约定支付款项,则乙方有权对该工程中所有产品进行拆除处理,并无需退还甲方所预付的所有款项。同时该合同终止。2、如因乙方自身原因导致工期延误,不能按时交付甲方使用,则每推迟一天乙方向甲方支付合同总价款的3‰做为违约补偿。3、如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,-4-景观亮化工程合同书由该工程所在地人民
7、法院裁决。十、其他事宜1、合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守。2、本合同一式二份,具有同守效力,其中甲方持一份,乙方持一份。3、经双方确认后的设计图纸为本合同的有效附件。4、本合同由甲乙双方签字盖章后生效。乙方(盖章):代理人:日期:甲方(盖章):代理人:日期:-4-