建设工程施工总承包合同.docx

《建设工程施工总承包合同.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、（５）供应数量与一览表不符：按27.4条（5）款执行＿＿　　（６）到货时间与一览表不符：按27.4条（6）款执行＿＿　　２７．６发包人供应材料设备的结算方法：＿发包人供应的主要材料，在甲方应付乙方的工程款中扣除或代付本工程材料款；工程竣工结算时核减本代付材料款。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　２８．承包人采购材料设备　　２８．１承包人采购材料设备的约定：按通用条款第28条执行。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　八、工程变更　　九、竣工验收与结算　　３２．竣工验收　　３２．１承包人提供竣工图的约定：竣工验收前5天，承包人提供壹份竣工图纸和竣工资料给发包人审阅备案，按通

2、用条款第32条执行。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　３２．６中间交工工程的范围和竣工时间：＿按通用条款第32条执行。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　十、违约、索赔和争议8　　３５．违约　　３５．１本合同中关于发包人违约的具体责任如下：　　本合同通用条款第２４条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款第24条执行。＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　本合同通用条款第２６．４款约定发包人违约应承担的违约责任：＿＿按通用条款第26.4条执行＿＿＿＿＿＿　　本合同通用条款第３３．３款约定发包人违约定发应承担的违约责任：＿按通用条款第33.3条执行。＿＿＿＿＿＿　　双方约定的

3、发包人其他违约责任：　　３５．２本合同中关于承包人违约的具体责任如下：　　本合同通用条款第１４．２款约定承包人违约应承担的违约责任：＿按通用条款第14.2条执行。＿　　本合同通用条款第１５．１款约定承包人违约应承担的违约责任：＿按通用条款第15.1条执行。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款第35条执行。　　３７．争议解决方式　本合同在履行过程中发生的争议，由双方双方协商解决，协商不成的，提交广州市仲裁委员会仲裁或向广州市人民法院诉讼判决。　十一、其他　３８．工程分包　　３８．１本工程发包人同意承包人分包的工程：＿＿＿＿＿8＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　分包施工单位为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　３９．不可抗力　　３９．１双方关于不可抗力的约定：按通用条款第39条和不可抗力规定执行，大雨在100㎜/t以上连续3小时以上，8级大风以上，地震、洪灾等。　　４０．保险　　４０．６本工程双方约定投保内容如下：　　（１）发包人投保内容：＿按通用条款第40条执行。＿＿　　发包人委托承包人办理的保险事项：＿按通用条款第40.3条执行。　　（２）承包人投保内容：＿按通用条款第40.4条执行。＿　　４１．担保　　４１．３本工程双方约定担保事项如下：　　（１）发包人向承包人提供履约担保，担保

5、方式为：＿承诺担保合同作为本合同附件。　　（２）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：现金叁佰万元＿＿担保合同作为本合同附件。　　（３）双方约定的其他担保事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　４６．合同份数共壹拾贰份，正本贰份，双方各执壹份。8４６．１双方约定合同副本份数：副本壹拾份，双方各执叁份，备案肆份，同具相同的法律效力。＿＿＿＿　　４７．补充条款1、前期场地土石方工程、（已作分包项目）造价暂定人民币：贰亿贰仟万元（￥22，000，000.00元），工程预付款和工程进度款及结算款按专用条款24条、25条、26条方式支付。2、发包人必须将工程款汇入

6、承包人在合同中注明的开户银行和账号，包括承包人在内的一切人员都无权更改收款单位和账户；若有变更，必须以承包人加盖行政公章的通知或授权委托书为准，否则，承包人作未收到工程款处理。3、发包人负责报建，根据费用由发包人负责。4、本工程按照《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、《广东省建筑安装工程综合定额》(2010)、《广东省市政工程综合定额》（2010）、《广东省绿化工程综合定额》（2010）及相关最新定额清远市一类工程计价。5、发包人同意对专项（土石方）工程分包，发包人给予确认和按分包项目配合承包人支付工程款。6、发包人不依时支付工程进度款，造成工人停工一切责任由发包人

7、负责，并按未付.工程款银行利息计算直接付清为止。7、因发包人无法建设本项目工程，发包人应在45天内与承包人结算清楚已完成工程，并支付清楚本工程款给承包人。88、设计图纸工程和增减变更工程，现场签证、设计、技术变更工程措施项目发生的工程，附属工程均作为本工程造价的结算依据。9、人工、材料价差调整，按清远市地区施工同期《材料信息价格》及市场价格调整。10、本工程各单项工程按届时签订的补充合同确定各工期。11、未尽事宜，双方协商解决，本工程补充签订的补充合同，纪要、施工图纸、施工方案、签证、图片，与本合同均具