2010年自己整理的公路监理工程师考试合同复习题

《2010年自己整理的公路监理工程师考试合同复习题》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、合同综合分析题1在某公路工程施工招标投标中，中标单位北方路桥公司委派项目经理张三与建设单位总经理李谈判并签订了施工合同，该合同经公证机构公证有效。同时建设单位委托诚信监理有限公司承担该工程项目的施工监理工作，并与之签订了监理合同。在该工程项目施工初期，经业主同意和监理工程师的批准，北方路桥将期承建工程的一部分分包光明建筑公司，并与之签订了分包合同。试分析：⑴上述涉及的合同法律关系有哪些，试作简要分析？建设单位与北方路桥签订了施工合同，存在施工合同法律关系。建设单位与监理公司签订了监理合同，存在监理合同法律关系。北方路桥与光明建筑签订了分包合同，存在分包合同法律关系。⑵上述施工合同

2、法律关系中构成的三要素各是什么？主体：建设单位和北方路桥公司。客休：该项目工程。内容：合同中建设单位和北方路桥公司的权利和义务。⑶在签订施工合同中，张三与李四的法定身份各是委托代理人和法室代表人2、2006年4月5日，某公路建设单位与广通路桥工程总公司签订公路施工总承包合同，合同金额1200万元。广通路桥工程总公司将任务下达给该公司第二分公司承担，事后，第二分公司又与兴达建筑公司签订了分包合同，由该建筑公司分包该公路部分施工任务，合同金额660万元，4月20日正式施工。2006年5月10日交通主管部门在检查该项工程施工中，发现兴达建筑公司承包工程手续不符合有关规定，责令其停工。该

3、建筑公司不予理睬。5月24日广通路桥工程总公司下达停工文件，该建筑公司不服，以合同经双方自愿签订，并有营业执照为由，于5月29日诉至人民法院，要求第二分公司继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。试分析：⑴依法确认总承包合同及分包合同的法律效力总承包合同有效，分包合同无效，原因是①第二分公司不是法人资格，即不具务成为合同主体的资格②第二分公司将总合同金额66%的工程施工任务发包给建筑公司，违反了有关法律法规的强制性规定；③该分包合同的签订未经建设单位同意；④该建筑公司可能性尚未取和果皮庆的资质证书，不具备承揽该工程的从业条件⑵该案例中合同的法律效力应由人民法院或仲裁机构确

4、认无效⑶交通部门是否有权责令停工？有权⑷合同纠纷的法律责任如何解决？合同纠纷双方均有过错，应分别承担相应的法律责任，依法宣布分包合同无效，终止合同。对建筑公司已完成的合格工程，由路桥工程总公司总裁按规定支付实际费用（不包含利润），但不承担违约责任。3、某公路工程建设项目估算总投资2200万元人民币，其中施工估算价1000万元人民币，设备采购估算价1000万元人民币，勘察估算价43万人民币，设计估算价100万元，监理估算价57万元。在施工招标过程中，业主委托该省交通厅招标，按照法律程序确定以公司招标的方式分阶段招标。试解答：⑴按规定必须进行招标的项目是①投资总额在3000万元人民币

5、以上的公路工程施工项目；②施工单项合同估算价在200万元以上的公路工程施工项目；③法律、行政法规规定就当招标的其它公路工程施工项目⑵重要设备、材料等货物必须进行招标的标准是单项合同估算价在100万元以上。勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是单项合同估算价在50万元以上⑶进行招标的有：施工招标、设备采购招标、设计招标、施工监理招标⑷不妥之处①交通厅主持招标，业主应自行组织招标，或委托具有相应资质的招标代理机构输招标事宜。②法律规定各阶段以分开招标方式进行招标。法律规定，应当实行公开招标。但符合条件，经主管部门审核批准生，可以进行邀请招标或由业主直接委托。例如本题中的工程勘

6、测，由于不满足招标条件，就在可以办理相关审批手续后，由业主直接委托工程勘察单位。10、按照《公路工程国内招标文件范本》合同条件规定的合同文件的优先次序什么？组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：①合同协议书及附件；②中标通知书；③投标书和投标书附录；④合同专用条款和数据表；⑤全责通用条款；⑥技术规范；⑦图纸；⑧标价的工程量清单；⑨投标书附表；⑩在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其它文件。13、某项目，处于施工进度网络计划关键线路上的路基工程，在施工过程

7、中，因以下事件发生工期延误：①遇到了50年一遇的特大暴雨②现场劳动力不足③为主提出工程工程变更，增加一项额外工作④遇到了一个有经验的承包人无法预见的恶劣地质条件，使路基施工难度增大；⑤施工场地业主提供延误；⑥工程进度款未按期支付。对此承包人按合同有关规定，提出了工程延期的要求。试问⑴以上哪些事件引起的延误是非承包人承担风险的可原谅延误，可批准延长工期？⑵以上哪些事件是业主的责任，应如何处理？⑴上述事件①③④⑤⑥引起的延误是非承包人承担风险的可原谅延误，这此事件引起的延误可批准延长