广告有限公司合同1

《广告有限公司合同1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广告有限公司广告制作合同合同编号：甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称甲方）甲乙双方以平等自愿互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》及有关规定就甲方委托乙方制作，安装广告等事宜达成如下协议：一、广告项目名称:二、项目地址：三、广告制作安装内容及要求：（方案见附件一）。四、工程造价：大写：（小写）￥：报价明细见：广告制作报价明细表（见附件二）（注：报价表中不含广告审批手续费用，一般广告审批甲方自行报批，若需乙方代办其费用由甲方支付）。五、付款方式：1.合同签定时，甲方按合同

2、总金额的20%支付给乙方预付款，即大写人民币：元，小写人民币元。2.乙方材料进场，或字体进场时，甲方按合同总金额的30%支付给乙方工程进度款，即大写人民币：元，小写人民币元。3.工程完工时，甲方组织人员验收合格并办理结算后，甲方支付至结算金额的45%的工程款，即大写人民币：元，小写人民币元。4.工程总结算款5%，即大写人民币：元，小写人民币元的工程余款作为工程维保款，在维保期后一星期内一次结清（合同金额在五万元下工程无维保款）。六、工程工期：_18__天即从年月日至年月日工期从甲方付款之日起算，如因甲方

3、因素导致工期延误，损失由甲方自行负责并赔偿乙方经济损失（每天按合同总金额1%赔偿）；如因乙方因素导致工期延误，损失由乙方负责，有以下原因时工期顺延：1.如遇下雨、下雪天气，工期顺延。2.甲方要求变更设计或工程量，工期顺延。3.不可抗拒的自然灾害，工期顺延。七、工程验收：工程质量验收以双方（代表）签字认可的方案为准，验收标准不超出国家颁布的施工及相关验收规范和质量检验标准，具体验收程序如下：1.乙方主要材料进场时，乙方以电话方式通知甲方验收，甲方应在一个工作日内组织人员对其验收，逾期乙方视为验收合格。2.

4、乙方字体制作完成并运至现场，乙方以电话方式通知甲方验收，甲方应在一个工作日内组织人员对其验收，逾期乙方视为验收合格。3.乙方钢架等主体结构完成，乙方以电话方式通知甲方验收，甲方应在一个工作日内组织人员对其验收，逾期乙方视为验收合格。4.乙方整体工程完工时，乙方以电话方式通知甲方验收，甲方应在三个工作日内组织人员对其验收，逾期乙方视为验收合格。如甲方验收认为不合格时，双方协商整改方案及工程期限，在未达到整改要求，甲方认为不符合要求条件下乙方应积极整改，超过整改期限，每延期一天乙方应赔偿甲方经济损失（每天按

5、合同总金额1%标准赔偿），但甲方不得使用，若甲方自行使用，则视为验收合格。整体工程验收合格后，工程移交甲方管理（如在甲方没有付清工程余款之前，工程归乙方所有，乙方有做任何处理的权利）。附工程竣工验收单。（见附表三）八、工程质保：工程质保期为______年；时间从整个工程验收之日起算，质保期内工程出现非人为损坏，乙方免费更换或维修，乙方应在24小时内安排维护处理。因甲方原因需维护的，一切费用由甲方承担。如遇不可抗拒因素造成损失需维修的，一切费用由甲方承担。九、双方的权利和义务：（一）甲方的权利和义务：因甲

6、方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延。A.不能按期供水电；B.不能保证按时施工（含班）；C.不能按期提供甲购材料、设备；D.不能按期付款；E.因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费；F.因甲方原因终止协议，而造成工程量未过半，乙方除收取已做工程的工程款外并有权收取工程总造价5%的设计费的权利；G.逾期验收；H.非乙方造成的其他不可预见的原因。（二）乙方的权利和义务：A.不能按期开工或中途无故停工影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担。B.对竣工验收后保修期内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方

7、免费返修。C.由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负。D.由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修复或赔偿。E.由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，甲方有权在工程结算款中扣除。十、违约责任：1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工程外甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的______%支付滞纳金。2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方每天元违约金。3.未办理验收手续，甲方提前

8、使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。并视为甲方已实际验收合格，甲方应及时、无条件支付工程余款。4.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、其它约定：1、乙方严格按照甲方签字图纸施工。1、本工程质保期限为年。质保期内工程出现非人为损坏，乙方免费更换维修。2、本合同乙方只负责制作安装，一切其他手续由甲方负责。十二、本合同未尽事宜协商解决，协商不成，则由法律仲裁机构仲裁解决。十三、本