三方协议修改的终稿

《三方协议修改的终稿》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、海南工程施工协议土石方施工承接内部合作意项协议书编号№：2014甲方：（工程承接方简称甲方）乙方：（资质方筒称乙方）丙方:（施工方简称丙方）甲、乙、丙三方就合作海南省琼海土石方爆、装、运项目，为明确各方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规并结合本工程的具体情况，本着“公平自愿、诚实信用、互惠互利”的原则，经三方友好协商，达成以下协议：一、工程概况：1、工程名称：海南省琼海土石方工程项目2、工程地点：琼海3、施工内容：土、石方爆、装、运、一条龙施工完成4、运输距离：126KM5、总工期

2、：暂定----个月。（以主合同为准）6、工程量：约3000万立方米(以实际施工方量为准)。二、权利及义务：三、甲方责仼1、甲方协助办理该工程爆、装、运的合法手续：拨付工程款协议书、进场开工证明等手续（复印件附后作为附件）。签订合同后五日内协助提供具体施工方案给丙方施工。2、甲方配合丙方协调各职能部门、业主及周边关系，确保乙方顺利施工。3、甲方负责与业主联系电源及供水（水电费用由丙方自理），4、甲方与业主如有条件协助提供低价国标燃油（柴油0＃---35＃）供应给丙方。四、乙方责仼:1、乙方负责无偿提供本单位所需

3、的相关文件及相关证件,并协助乙方签定工程项目合同;2、乙方负责签发给乙方工程负责人法人受权委托书及相关文件;3、乙4海南工程施工协议方负责在工程项目所在地银行办理工程项目临时专用帐户的开户,五、丙方责任:1、丙方负责生活区、车辆维修区临设的搭建,进场搭设临时设施按海南省住建厅要求实施，费用丙方自理。2、丙方负责自购国标燃油，油价按市场价不予调整。3、爆破用材及辅材由丙方向公安机关申请,并设库专人保管,按公安机关要求实施。4、丙方负责编制施工专项方案,经相关部门及业主、监理、乙方等公司审批批准后予以实施。5、丙

4、方所提供给乙方使用的公司资质,公司管理费及费用由丙方负责支付。6、丙方必须按业主施工方案及要求进行施工，负责组织工程技术及施工人员、设备，周密设计、合理安排、精心施工，服从乙方的调遣、指挥与管理。7、丙方必须严格管理教育好员工队伍，严格遵守安全生产条例，发生任何安全事故，所有责任及费用由丙方自行承担，与甲方、乙方无关。8、丙方准备帐外资金3亿元人民币,待业主拔款到乙方帐户时同时对换。六、不含税费工程单价分配:(税费由业主负责)1、丙方交乙方管理费:2、甲方承接包干单价:3、丙方施工包干单价:求0.42元及13

5、.00元，要以主合同文字要求为准。七、计量、结算单价、付款方式1、工程收方全部采用以吨过磅或GPS（网格图10m×10m计量方式）进行测量计算。2、结算综合单价（税后价）：含爆、装、运、破碎、除尘、洒水、道路修理维护等，运输综合单价为-----元／吨／公里，运输距离120-126KM,超运距按实进行计价。3、付款方式：丙方每完成----万立方后（月工程量）即向甲方进行申报，甲、乙、丙方在3个工作日内完成测方或计量，三方签字确认后7日内，结算工程款项。甲方支付当期已完工程----的工程款（20%作为安全保证金预

6、留，下期结账返还上期的---4海南工程施工协议的安全保证金，以此类推。待工程结束，甲方无条件返还安全保证金给丙方），主资源层挖完，工程款决算完毕。四、违约责任1、丙方提供的各项乙方证件必须真实有效，如提供假证件，应承担一切法律责任。2、严禁本工程转包，如发现转包，甲方有权另行安排施工队进场。如不服从调遣、指挥与管理等情况并连续三个月不能完成任务万立方工程量时，甲方有权终止本协议，并向丙方追究本工程所造成甲双方的经济损失同时追究法律责任。甲方有权责令丙方退场，同时安全保证金及工程保证金不予退还。3、因不可抗拒的

7、原因造成停工的，工期顺延，各方不负责，4、丙方设备进场后要及时申报、注册、编号，以便统一管理；不得随意进出场地。如设备更换需甲方批准，否则如有发生将扣留设备，并对处丙方元/台的罚款。5、丙方人员不得打架斗殴、聚众滋事、酒后操作等，如有发生将对丙方处以5000元/次的罚款。由此造成严重事件的送公安机关处理。6、丙方如出现故意消极怠工延误业主工期，在接到业主整改通知书3日后仍无改观的，业主及甲方有权终止本协议，勒令丙方退场，并承担相关损失。7、因业主不能按时支付工程款项，丙方有权停工，业主给予丙方赔偿损失。8、注

8、意个人及环境卫生，杜绝流行性疾病的发生，确保员工身体健康及出勤率，如因原丙方因出现无法控制的流行性疾病，将对丙方处以5000元的罚款。9、协议执行期间如有未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，但不能与本协议宗旨违背；如有争议协商不成，可向协议履约地的法院提起诉讼。10、协议执行期间，甲、乙、丙三方任何一方违约或无故终止协议致使工程无法顺利进行的，由违约或终止方